作者:文/会员上传 来源:网络收集 时间:2025-02-19 11:39:02 阅读:149
合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。合同的格式和要求是什么样的呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
第一部分协议书建设工程施工合同书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
工程名称:工程地点:工程内容:投资计划或工程立项批准文号:资金来源:
承包范围:
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
合同工期总日历天数天。
工程质量标准:
金额:元(人民币)
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款的规定一致。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。《专用条款》中没有具体约定的事项,均按《通用条款》执行。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工关在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。履行本合同所约定的全部义务。
合同订立地点:本合同双方约定后生效,并报建设行政主管部门备案。
发包人:
承包人:
20xx年xx月xx日
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商达成如下协议:
一、在施工过程中所有的水电路三通,由甲方负责
二、在施工中安全质量第一,现场工伤事故由乙方负责,甲方不承担任何责任。
三、在施工中如:砌墙要正,不能误差太大,灰份要匀,砖缝要一条线,井桩、地梁、防震柱、上圈梁,壳子板要正、平、不能偏,扎钢筋混凝土比例必须按要求,粉墙要平、瓷砖要粘土正,上下左右要均匀,地砖必须要平、正、不能有斜块,顶要平整。房顶、防水要做好、保证不漏水。
四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作,或偷工减料现象者,第一以说服,第二再说服,要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。
五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵,先由村委会调协,如果调协不成则在乡一级调协。
六、在付款方面,第一次减5%,第二次减5%,这10%在交付钥匙时一次性付清。
七、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签合同签字之日起生效。
九、工程完工时自动结束。
十、工期为:3月9日动工,5月10完工,甲乙双方合作愉快。
甲方:乙方:
年月日:
乙方:_________________
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程实际施工情况,经甲乙双方协商签订本合同,以资共同遵守。
一、工程项目:_________________。
二、承包内容:_________________。
三、合同价款:金额(大写):_________________元。
四、合同工期:施工总天数___________天,自______年_____月______日至_______年_____月_____日。
五、合同责任:甲方应提供设计图纸、规范、标准要求,并保证三通一平,及协商确定的材料供应。乙方要保证按期、保质完成建设维修工程任务,接受甲方工地监理人员的`监督,确保工程按期交付使用。
六、违约责任:
1、甲、乙方无故不能履行合同各项条款,应承担相应的违约责任;
2、任何一方无正当理由终止合同的,必须向另一方支付10000元的违约金,并承担由此造成的一切经济损失。
七、其它:本合同一式肆份,甲乙方各持两份,甲乙双方签字盖章后合同生效,付清全部工程款后自动失效。
代表:_________________代表:_________________
______年___月____日______年___月____日
乙方:__________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:__________
二、工程地点:__________
三、工程期限:________年____月____日开工至________年____月____日完工。
四、工程造价:_____万元
五、付款方式:开工前_____天内付_____万元整,工程进程过半付_____万元,工程结束并验收后付清剩余全部款项。
六、施工要求:按图施工,质量不合格由乙方负责。
七、质量要求:经验收合格,________年内出现质量问题,保修。
八、违约责任:由于乙方施工问题,造成的'一切后果由乙方负责。如甲方没有及时通知乙方,工程变更所造成的损失由甲方负责。
九、安全责任:甲方有权监督乙方施工,乙方必须完善安全保障措施,必要时制定安全应急预案,确保施工安全,如发生意外,责任由乙方负责。
十、本合同一式两份,具有同等法律效率,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效,工程竣工价款结清后自行失效,如发生争议,可双方协商解决,也可申请仲裁。
十一、有意思装饰工程报价单见明细表。
法定代表人(签字):_______法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
委托方:_____________________业主大会(以下简称甲方)
受托方:__________________(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和其他有关法规,经甲、乙双方协商,本着平等自愿原则,订立本合同。
1、工程名称:
工程地点:
开工日期:
竣工日期:
建筑面积:______________________平方米
结构类别:
预算造价:____________________元
决算造价:____________________元
2、物业管理企业:
3、施工单位:
4、监理单位:
5、其他:
()1、甲方委托乙方编制该工程预算(或概算);
()2、甲方委托乙方审核该工程预算(或概算);
()3、甲方委托乙方承办工程造价技术经济鉴定;
()4、其他。
1、甲方可向乙方索取与委托内容有关的技术经济报告;
2、甲方可向局方询问委托工作进展情况及相关内容(政府有规定者例外);
3、甲方可向乙方书面阐述对工程及具体问题的意见;
4、甲方应向乙方及时提供工作所需的修缮方案和必要的施工图纸及其他有关的书面资料;
5、甲方为乙方的工作开展提供必要的配合;
6、甲方须按约及时向乙方支付服务费用;
7、其他。
1、乙方可向甲方索取与委托内容有关的各类技术经济资料;
2、乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料;
3、乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合;
5、乙方应遵循公平、公正、公开及合法的原则,认真、细致、周到地进行服务工作;
6、其他。
1、甲、乙双方按照市房地资源局和市物价局制定的收费标准执行。
2、基本费:按_______________为取费基础,计___________________元。人民币(大写)______________。
3、差额费:按______________________________________为取费基础,计___________________元。人民币(大写)_______________。
4、甲、乙双方商定:按______________元,一次确定,不另调整。人民币(大写)____________________。
5、上列三款费用不得同时计取,如发生差异,应按其中金额最大一类收费。
6、付款方法:第一次支付:___________________元。人民币(大写)_____________________支付日期:________年_______月_______日第二次支付:___________________元。人民币(大写)_____________________支付日期:________年_______月_______日。如有余款,待合同履行完毕时,一次结清。
1、本合同自签订之日起生效。
2、双方确定,本合同所含工作内容至_______年_______月_______日结束。
3、双方完成工作,付清费用后,本合同自行失效。
本合同如发生违约,按下列约定承担违约责任。
甲方或乙方在履行本合同中发生争议,如协商不成,按下列途径处理(取消的条款在其编号前括号内标示“×”)
1、向上海仲裁委员会申请仲裁;
2、向人民法院起诉。
1、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行协商或签订补充协议,所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式____份,其中正本_____份,副本_____份;甲、乙双方各执正本_____份,副本_____份。
甲方(盖章)乙方(盖章)
地址:地址:
负责人或委托代理人:负责人或委托代理人:
(签字)(签字)
电话:电话:
开户银行及账号:开户银行及账号:
邮政编码:邮政编码:
合同订立日期:_______年_______月_______日
7.1凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
7.2由乙方负责采购工程质需材料并供应至施工场地。
7.3材料设备应附有出厂合格证,如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方承担,否则由采购方承担。
第八条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,可按下列方式依序解决:
1、提交肥西县仲裁委员会仲裁;
2、依法向肥西县人民法院起诉。
第九条其他约定
9.1本工程竣工验收合格后保修期为一年,保修费用由乙方负责。
9.2本工程约定的工程质量保修金(即合同履约保证金)为工程总结算价款的5%。保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后,承包人仍须按建安工程规定以及肥西县政府有关部门规定承担保修责任。
第十条附则
10.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜,双方应另订协议。
10.2本合同一式二份,甲方乙方各执一份。
10.3本合同履行完成后自动终止。
甲方(盖章):
甲方代表:
乙方(盖章):
建筑工程维修合同范文三
发包人(全称):(以下简称甲方)
承包人(全称):(以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,将的维修承包给乙方并达成如下几点:
一、维修工程内容及要求
1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后,在条件容许的情况下,1天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。
2、对已入住的客户维修,要求维修完毕后客户签字认定。
3、承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
二、工程质量保修范围和内容
承包人按相关规定对已维修工程进行保修,在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担已维修工程质量保修责任,按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下:
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;
3、装修工程为2年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;
7、其它项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
三、甲乙双方的权利与义务
(一)甲方的权利与义务
1、由甲方工程师共同配合乙方施工,行使合同约定的职权,向乙方发出指令及其签证,确保工程的顺利进行。
2、现场确定施工范围核实工程量。
3、组织相关单位进行验收,评定质量标准。
4、按合同约定的期限支付工程款。
5、负责各部门的关系协调。
(二)乙方的权利与义务
1、提供相关的施工方案。
2、按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。
3、抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。
4每日完工后必须保证环境整洁、干净。
四、维修计价及费用支付
维修按每处单独计价,费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价,每月汇总后进行结算,预留5%作为质保金,验收合格一个月复查合格后支付。
五、维修费用
维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、违约责任
甲乙双方务必严格履行合同的所有条款,不得违约,否则,
另一方有权利追求其违约责任,并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。
下列情况为违约:
1、不按规定的方案和质量标准施工,造成质量低劣。
2、不能在规定的期限内完成工程任务。
3、现场管理混乱,受到有关职能部门的批评处罚。
七、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效,本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。
发包人(公章):承包人(签字):
法定代表人(签字):身份证号码:
委托代理人(签字):
年月日年月日
发包人:
承包人: (以下简称甲方) (以下简称乙方)
经甲、乙双方友好协商,相互了解,本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下,甲方将 工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方,具体协议如下,希双方自觉遵守,不得违约。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积 元/m2(大写: m2)人民币计算(建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准)。
四、开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
五、承包范围:
工程施工图及设计图说明,图纸会审纪要及设计变更,甲方以包工包料发放给乙方,乙方在施工过程如有图纸改动,必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有:基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料,以室内清水房交工。(乙方不含图纸里面有的内容:消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门,室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责,一切由甲方自行负责施工)。
六、甲方内容
1、甲方提供图纸、水电的来源处。
2、监理方的人员由甲方提供;
3、乙方需要各种手续,甲方必须配合提供。
4、如有更改、变动,所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。
七、乙方负责内容
1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。
2、水电预埋和防雷预埋,预埋管和防雷的材料由乙方负责。
3、乙方不负责水电安装,只负责预埋。
4、乙方负责窗子安装,材料以图为准。
八、付款方式
1、乙方进场后地梁起,甲方支付乙方工程款20万元。
2、主体封面,甲方支付乙方工程款60万元。
4、抹灰完工后,甲方支付乙方工程款:60万元。
5、综合验收合格后,甲方支付乙方工程尾款:98%。
6、其余2%作为保修金,在一年之内付清。
九、质量要求
1、严格按照施工图施工,执行《建筑工程施工质量验收规定》做好施工放线工作、材料计划,自检及专用表格填写,达到竣工验收合格。
2、变更单等设计文件及规范要求,精化组织施工,加强现场这理及人员的技术管理工作,确保工程达到优质工程。经建设方、监理、项目部,甲方进行建筑规范验收。
十、安全文明施工
1、乙方对承包项目的安全施工负责,严格执行国家、地方的政策、法规、规范、标准和制度、不得违章指挥,严格执行安全技术交底,必须让进场人员进行安全教育;三级教育,班前班后安全活动。
2、在施工过程中,安全事故责任及处理由甲乙双方共同调解处理,不得以任何理由推卸责任。
十一、本协议未尽事宜,甲乙双方负责人友好协商解决,协商不成的依法向所在地致人民法院起诉。
十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效,具有同等的法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
发包人:xxx电视大学(以下简称甲方)。
承包人:x×建设公司(以下乙方)。
甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
工程名称:×x大楼。
工程地点:××市×xx路x号。
施工面积:xxm2
工程造价:××x万元。
第二条工程按设计图纸施工,其质量标准必须达到××市建委有关施工验收的规定要求。.
第三条工程期限为:19××年x月x日起至20×x年×月×日止。
第四条工程结算和付款办法为:自本合同生效之后五天内,甲方按工程造价的30%预付肆拾伍万元给乙方作备用款,以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后,甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达壹佰肆拾捌万伍仟元。其余l%,即壹万伍仟元,作为保修期一年的预留款。保修期满后,甲方在十天内付清给乙方。
第五条工程验收:乙方工程竣工后,由××市质量监督部门负责验收,签收合格即交付甲方。
第六条违约责任:由于工程质量问题造成的损失,由乙方负责;乙方如未按期完工,每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工,则处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失,则由甲方负责。
第七条其他条款:甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故,由乙方负责,甲方概不负责。
第八条本合同正本两份,甲乙双方各执一份。副本一份,送交××监证处。本合同自双方盖章之日(19x×年×月×日)起生效。
发包人:
××电视大学(公章)
法定代表人:x××(签章)
地址:××市x×路×号
承包人:
××建筑公司(公章)
法定代表人:×××(签章)
地址:x×市××街x号×路88号
电话:电话:
开户银行:开户银行:
账号:账号:鉴(公)证机关:×x公证所(公章)
鉴(公)证人:×xx(签章)
地址:xx市×x胡同x号
电话:
签约时间:20×x年x月x日
签约地点:x×市xx大厦b座
有效期限:至20×x年x月x×日
篇二:建筑工程合同书范本
建筑工程合同
甲方:××××机械厂
乙方:xx省xx县建筑公司
根据《中华人民共和国合同法》,经双方协商同意,特签订如下合同条款,共同遵守。
1.工程内容:甲方原有厂房(均系平房)肆仟平方米(4000平方米),()现扩建到捌仟肆佰平方米(8400平方米),其中拆除贰仟平方米(平方米)。新厂房要求四层钢骨水泥结构(详另见图纸)。
2.工程进度:首期工程叁仟陆佰平方米(3600平方米)要求在xxxx年10月底完成。其余贰仟捌佰平方米(2800平方米)在xxxx年8月前全部完成。
3.建筑费用:全部建筑工程费用壹佰肆拾万元(140万元)(详另见清单),所有建筑材料及费用均由乙方负责。订立合同后甲方先付给乙方总工程费用中的捌拾万元(80万元),余款陆拾万元(60万元)在厂房建成验收后十天内全部付清。
4.违约责任:厂方如不能按期付款,每超过一天应按总工程费用(即140万元)的千分之壹作为赔偿金付给建筑公司;建筑公司如不能按期完成施工任务,每超过一天,厂方在总工程费用(140万元)中扣除千分之壹作为赔偿金。
5.施工人员的人身安全由乙方负责。
6.本合同一式三份,双方各执一份,公证机关一份。
附:1.工程建筑图
2.工程费用清单
甲方:(章)乙方:(章)
单位地址:单位住址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
电话:开户银行:
账号;
电话:
xxxx年x月x日
鉴(公)证机关意见(章)
经办人:(签名)
xxxx年x月x日
拓展阅读:建筑工程合同写作格式
建设工程合同的结构模式与买卖合同大体相同,也包括标题、立合同人名称、合同编号、签订地点和时间、合同开头、合同条款、附则、合同结尾等项结构要素。所不同的是建设工程合同的签订地点和时间一般置于合同结尾之后。
现将建设工程合同的基本格式附后,以供参考:
合同的名称(标题)
编号:
订立合同的单位:
发包人:--(简称甲方)。
承包人:----(简称乙方)。
序文:写明合同依据(包括国家有关法规,上级批准的工程计划任务书,或者是已定的设计方案及图纸等)
一、工程概况:
1.工程项目名称:
2.工程地点:
3.工程面积或规模:
4.工程结构形式:
5.工程造价:--.
二、工程质量标准:.
三、工程开工、竣工日期:
1.开工日期:--年--月--日。
2.竣工日期:--年--月--一日。
四、建设工期之间交工工程:
1.--年--月--日,应交付工程为
2.--年--月--日,应交付工程为
五、工程验收:
1.验收日t期:年月日至年月日。
2.验收方式:
六、施工价款的结算和拨款办法:
七、甲方的义务(分条标明)
八、乙方的义务(分条标明)。
九、违约责任(分甲、乙方分别列项标明)。
十、争议的.解决方式。
十一、附则(对合同未言明事项所规定的其他条款以及附件的有关说明条款)。
合同的有效期:
合同变更或解除的条件及双方由此应承担的责任:
合同的正本份数、副本份数、附件份数及其收执、报送、保管单位:
合同双方当事人(或代表)及鉴(公)证机关、经办人签名、盖章。
签订合同的时间、地点,并注明有效期限。
维修
合同
甲方:**公司
乙方:*公司
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,经甲乙双方友好协商,一致同意按下列条款签订本合同:
第一条:工程概况
1、
工程名称:维修合同
2、工程地点:*公司
3、承包方式:包工包料(甲方认质认价)
第二条:工程期限、合同金额、付款方式
1、本合同工期为天
2、工程总造价:*元整,大写:整。本合同签订生效后,乙方制作安装完工后,待甲方验收合格,无扣减事项后,天内甲方以支票方式付全款,乙方需出具由税务局监制的有效发票。
第三条:双方责任及义务
1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工,如工程质量不符合相关规定,乙方负责无偿修理或返工,否则将赔偿甲方的一切损失。
2、乙方必须按双方约定的时间完工,如发生不可抗力因素,工期顺延。否则,视为违约,并赔偿甲方工程总造价10的违约金。
3、使用过程中,如出现质量问题,乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
第四条:违约责任
1、乙方采购的材料必须保证质量,且是符合设计要求的合格产品。否则,应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。
2、合同纠纷解决方式:法院起诉。
本合同正本一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等效力,本合同自签订之日起生效。
合同编号:__________
签订地点:________
签订时间:_______年_______月_______日
甲方(建筑物产权或管理单位):___________
乙方(建筑消防设施维修保养单位):_____________
甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》,结合具体情况,经协商达成如下协议,共同遵守。
一、维修保养建筑名称:
二、维修保养范围:见附件(一)消防维修保养方案。
三、维修保养期限:
自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。维修保养期限届满前日内,双方如愿意延长维修保养期,应重新签订合同。
四、甲方责任:
1、按规定配备值班和管理人员,落实值班和管理措施;
2、掌握建筑消防设施的使用、操作规程,发现故障及时通知乙方;
3、承担建筑消防设施换件和维修保养经费。
五、乙方责任:
2、接到甲方故障报告后及时(24小时内)维修;
4、对甲方值班或管理人员进行专业技术指导。
六、酬金和付款方式:_______
七、违约责任:_______
八、解决合同纠纷的方式:本合同履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成时,采用下列方式中的方法解决。
1、由___________
2、向___________
八、双方协商的其他事项:
九、合同分数:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(章):_____乙方(章):____________
地址:_____________地址:_____________
法定代表人:___法定代表人:___
委托代理人:___委托代理人:___
甲方:
乙方:
一、甲方需文明施工,若在施工过程中对乙方墙体产生破坏,甲方需负责维修并恢复原样。
二、甲方在施工过程中需注意乙方楼顶防水设施,若损坏乙方防水设施,甲方需负责维修。
三、甲方楼顶天线的安装应与建筑物及周边环境相协调,若对周围居民日常生活产生影响,引发纠纷,甲方自行解决,乙方不承担责任。
四、甲方设备需安装牢固,若因设备安装产生的问题,甲方负全部责任。
五、施工期间人员和车辆进出、装修和设备材料运送和堆放等服从乙方的调度和安排;使用电梯、楼道和公共场地时,应尽量避开使用高峰,有特殊情况的应提前告知乙方。
六、施工期间要尽可能减少施工带来的噪声、粉尘等污染,对施工中产生的垃圾应及时进行清理,保持大楼的整洁。
七、租赁期内,甲方应合理使用并爱护基站房屋,因甲方使用不当或不合理使用等原因,致使基站房屋损坏的,其维修费用则由甲方承担。
八、甲方在租赁期间落实好消防安全工作,若因甲方原因造成乙方财产损失,甲方需承担全部责任。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人(负责人):法定代表人(负责人):
时间:时间:
风险告知:订立合同之前要尽可能多地了解对方资格、信用状况,留意对方的营业执照是否过期末年检、是否是假执照、单位经营场所和办公场所是否与其所言相符、有否皮包公司的迹象、有否濒临破产或经营境况日益恶化的迹象、有否违法经营范围、有否信誉欠佳的中介人牵线搭桥、有否高额回扣引诱、有否劣迹或商业丑闻等,订立合同者最好到对方单位亲自察看一下,不要轻信电话、传真或亲友的言辞。
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》等规定,结合具体情况,经协商达成如下协议,共同遵守:
一、维修保养地址
二、维修保养范围:
乙方负责下列第____________________________________项建筑消防设施的维修保养技术服务。
1、消防供配电设施;
2、火灾自动报警系统;
3、消防供水设施;
4、消火栓(消防炮)灭火系统;
5、自动喷水灭火系统;
6、泡沫灭火系统;
7、气体灭火系统;
8、防排烟系统;
9、火灾应急照明和疏散指示标志;
10、应急广播系统;
11、消防专用电话;
12、防火分隔设施;
13、消防电梯;
14、细水雾灭火系统;
15、干粉灭火系统;
16、电气火灾监控系统;
17、可燃气体探测报警系统;
18、灭火器;
三、维修保养期限:
自______年______月______日______时起至______年______月______日______时止。
四、甲方的权利、义务:
1、有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。
2、按规定配备值班和管理人员,落实值班和管理措施。
3、掌握建筑消防设施的使用、操作规程,发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方修复。
4、根据需要及时组织更换建筑消防设施配件,承担建筑消防设施换件和维修保养费用。
5、维修保养期限届满前______日内,甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同。
五、乙方的权利、义务:
1、具备消防设施维修保养的相应资质、资格,依照法律法规、技术标准和执业准则,开展建筑消防设施维修保养技术服务活动,对维修保养质量负责。
2、根据维修保养对象的具体情况,拟定具体的维修保养方案,明确项目负责人,至少指定______名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。
3、按照《建筑消防设施的维护管理》(gb25201)等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求,对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。
4、每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行______次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。
5、在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障,或接到甲方通知要求维修的,能够当场修复的应当立即修复解决;没有条件立即修复解决的,应当在24小时内组织维修,尽快排除故障。
6、对故障零部件提供临时备件,保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用;对故障零部件确需更换的,向甲方提出建议,并出示更换部件报废证明。
7、对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。
六、维保费用及支付方式、期限:
1。维保费为每年人民币__________元(大写_______________元)。不满一年的可以按月计算。
2。自本合同生效后______日内甲方向乙方支付。
3。支付方式为下列第_______种形式
(1)现金支付
(2)以银行转账方式支付费用
开户行:__________________________________
户名:____________________________________
银行账号:________________________________
(3)其他:________________________________
4。乙方收到甲方支付的财税顾问费后,在_____工作日内向甲方出具正式发票。
七、违约责任:
1、甲方未按规定落实值班和管理措施,导致未发现设施问题,或发现问题未及时通知乙方修复,擅自违规操作造成故障的,应当承担相应责任。
2、甲方不按时支付维保费用,乙方有权解除合同。
3、乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务,造成甲方损失的,应当承担赔偿责任。
4、乙方在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的,甲方有权解除维修保养合同。
八、通知
1。根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用______________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2。各方通讯地址如下:
3。一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_______日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
九、补充条约
1。本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。
十、争议解决方式
甲乙双方因履行本合同发生争议,应首先由争议各方通过友好协商加以解决;不愿协商或者协商不成的,选择以下第_______种方式解决争议。
(1)甲、乙双方可将争议提交______________仲裁委员会进行仲裁,该仲裁应是终局的,并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。
(2)提交_________法院诉讼解决。
风险告知:在约定争议管辖条款时,一般应约定由自己所在地的人民法院管辖。在合同约定管辖权时要注意以下三个事项:第一,约定诉讼管辖,双方当事人可以约定下列管辖地之一:双方当事人住所地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地法院管辖,在选择时只能选择其中一项,否则约定无效。第二,在选择仲裁管辖时一定要注意仲裁机构名称不得有错,更不能先多个仲裁机构,否则约定无效。第三,在约定管辖时还注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。
十一、合同生效及补充
1。本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章方可生效。本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份,具有同等效力。
2。对于本合同未尽事宜,双方可随时签订补充协议或以附件的形式对本合同中的有关问题作出补充、说明、解释。本合同的补充协议和附件为其不可分的部分,与本合同具有同等法律效力。
显示全部
收起