作者：文/会员上传 来源：网络收集 时间：2023-12-20 21:52:04 阅读：458
订货单位（甲方）：_________
供货单位（乙方）：_________
根据《^v^合同法》及国家、省、市有关预拌商品砼管理规定，经甲、乙双方协商并同意签定本商品砼买卖合同，由甲乙双方共同遵守履行。
一、工程概况
建设单位：_________
施工单位：_________
工程名称：_________
工程地址：_________
结构形式：_________
总层数：_________
总高度：_________
运距：_________
二、合同总数量及总金额
（预计）总数量：_________m3
（预计）总金额：人民币（大写）_________，￥_________
商品砼明细如下：金额单位（元）
商品砼标号
数量（m3）
商品砼单价（含运费）
含泵费单价
不含泵费单价
金额合计
特殊商品砼外加剂计算方法
非泵送部分其他计算方法
混凝土结算量计算方法
如遇国家经济政策有重大调整，价格另议。
三、对商品砼质量和技术要求标准及双方对质量负责的条件
1．乙方必须按合同的要求供应各种强度等级的混凝土，商品砼的质量必须符合国家规定的标准，经确认是乙方原因造成商品砼质量问题的，则乙方必须承担全部责任。
2．当商品砼到达现场后，甲方必须按商品砼规范要求进行合理施工，经确认是甲方原因造成商品砼出现质量问题的.，则甲方必须承担全部责任。
3．甲方必须派专人在施工现场对浇注前的商品砼数量，坍落度等技术指标及乙方人员的服务态度等进行监督检查，如有异议可拒签商品砼发货单并立即与乙方协商解决，若无异议则甲方必须据实签收。
4．其他约定事项_________。
四、商品砼签收要求
1．本合同约定，甲方特指派_________对乙方提供的商品砼进行签收，除此之外任何人无权进行签收。
2．乙方所提供的商品砼数量累计达到_________m3时，若乙方提出需甲方对此数量的混凝土进行认证时，甲方必须给乙方出具数量认证凭证，同时收回认证数量部分的混凝土签收小票。
3．混凝土合理损耗量按国家标准执行。
4．其他约定事项_________。
五、对商品砼验收标准
1．商品砼的验收以商品砼生产之日起28天后混凝土抗压报告结果为验收标准，若无异议则视为混凝土质量合格。取样按（供方、施工现场、第三方）为准。
2．其他_________。
六、商品砼的供应时间、方式、地点及其他条件
1．商品砼的供应自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日结束，若超出此供应时间，则乙方有权停止供货，并追究甲方的违约责任。
2．在每次浇注前甲方必须提前前_________小时通知乙方所需商品砼的标号、数量、施工地点、部位及施工时间等，并按要求填写商品砼委托单。如有变化甲方必须提前_________小时通知乙方。
3．每次混凝土施工前，甲方必须平整好施工场地，保证施工现场车辆运行顺畅，协调好同有关部门及周围群众的关系等，因此方面的原因造成延误混凝土施工或混凝土出现质量问题的则乙方概不负责。
4．本合同约定：（供、购、收）货地点为本合同履行地。
5．其他_________。
七、结算方式及限期_________。
八、违约责任
1．合同签定后，甲方中途无故解除合同或乙方中途无故解除合同，应向对方支付合同规定预计总价款10%的违约金。
2．甲方若未按合同规定的结算方式进行货款结算，则乙方有权终止合同，并追究甲方的违约责任，同时甲方必须按日万分之五承担滞纳金。
3．因甲方的原因造成工程停工的则甲方必须在停工之日起二十日内将乙方的所有混凝土款结算清。
4．在甲方要求的混凝土数量范围内，乙方已生产而甲方提出退货时，此部分混凝土视甲方已购买，甲方必须据实签收。
5．乙方在甲方按合同规定支付货款后应据实提供给甲方各批次商品砼的实验报告，若甲方出现违约情况则乙方在纠纷未解决前有权不提供商品砼试验报告。
6．其他违约责任_________。
九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，应协商或调解，协商或调解不成，可采取第（）种方法解决。
1．大连仲裁委员会。
2．本合同履行地法院。
3．_________。
十、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决
十一、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另一份存档
十二、本合同经双方签字并加盖印章之日起生效
十三、补充协议：_________。
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
电话：_________________电话：_________________
代表：_________________代表：_________________
签约日期：_____________签约日期：_____________
甲方(以下简称甲方)：
乙方(以下简称乙方)：
经甲、乙方协商一致，签订本商品混凝土供应合同。
一、甲方向乙方购买商品混凝土，商品混凝土供货品种、单价及用途见表：
二、交货地点和方式。
1、交货地点：
2、交货方式：
三、供应量结算
按现场签字的实际收货量计算。
四、质量验收
按现行国家标准和规范进行的商品混凝土交货检验结果。商品混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由乙方承担。当甲方不具备试验条件时，经甲、乙双方协商认可有资质的检测机构承担交货检验的取样试验工作。
五、付款方式
按月进度的70%的凭现场签字的收货单及正式发票结算货款，尾款在全部混凝土供应完、资料移交完毕后的月内付清。
六、责任和义务。
(一)甲方。
1、在工程开工前与乙方商定混凝土供货计划，并于供货24小时前以书面形式通知乙方。
2、提供商品混凝土卸料保证条件，做到施工现场进出道路坚实、平整、畅通，并配备必要的电力、照明及车辆冲洗等设施;负责对乙方混凝土运输车辆进入施工现场进行指挥调度。
3、指派专人对乙方交付的商品混凝土进行验收，完成验收后出具收货凭证;
4、按照本合同的规定组织交货检验，对已验收的商品混凝土质量负责;
5、按照国家规范及乙方提供的《产品使用说明书》等技术资料，进行商品混凝土的泵送、入模、浇捣及养护，保证混凝土施工正常进行;
6、泵送施工时，制定泵送施工方案，组织人员铺设、迁移管道，保障商品混凝土泵送施工正常进行;
7、协助乙方做好泵送设备器材的保管工作;
8、按本合同的规定办理结算、支付货款。
(二)乙方。
1、按国家标准、规范及本合同的要求组织生产，完成配合比设计、原材料检测、生产、出厂检验、运输，对所供应的商品混凝土质量负责;
2、按照双方商定的供货计划供货，随时保证混凝土供应需求及施工进度的需要;
3、保证生产设备具备原材料称量、投料、搅拌及卸料的微机自动控制功能，保证微机控制记录的生产原始数据完整与可查;
4、设置汽车磅，保证供货数量，协助甲方对供货数量的核对抽查;
5、及时向甲方提供商品混凝土《产品合格证》、《产品说明书》等相关技术资料和本合同规定的其他资料。
七、违约责任
(一)、甲方
1、未能提供商品混凝土卸料保障条件，造成混凝土初凝期内未浇筑完毕，所造成乙方的经济损失由甲方承担。
2、未按本合同的规定验收乙方的供货、无正当理由拒绝接收乙方供货或接受乙方供货后未按本合同规定办理验收手续，所造成乙方的经济损失由甲方承担。
3、未按照国家规范及乙方提供的《产品说明书》等技术资料的要求进行混凝土施工，导致混凝土缺陷或质量事故的责任，由甲方承担。
4、甲方临时改变供货计划，未及时通知乙方，所造成的损失由甲方承担。
5、因甲方的原因造成工程停工的，乙方有权要求甲方在停工之日起三十日内办理结算并支付已供应的商品混凝土货款。
(二)、乙方
1、未按照国家标准、规范及本合同的要求组织生产，造成的工程质量事故责任由乙方承担。
2、未按照双方商定的供货计划供货，造成的甲方经济损失由乙方承担，如严重耽误工期，甲方有权终止合同，并由此造成的一切损失由乙方承担。
3、未按照本合同的规定向甲方提供商品混凝土《产品合格证》、《产品说明书》等相关技术资料和本合同规定的其他资料，导致甲方拒绝验收乙方的供货所造成的经济损失由乙方承担。
八、争议的解决方式。
1、本合同实施过程中，如发生争议，由双方本着互谅互让的精神协商解决。协商解决争议时，商品混凝土生产、使用过程的质量判定，应符合国家标准和行业行政主管部门的有关规定;商品混凝土质量检测由有关法定检测单位实施;
2、本合同在履行中所发生的或与本合同有关的任何争议，如协商不成，按以下方式解决：
⑴.提交仲裁委员会仲裁。
⑵.向人民法院提起诉讼。
九、本合同未尽事宜，由双方另行协商补充，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
上峰水泥12月28日晚间公告称，为落实战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济产业股权投资，以提升企业可持续发展综合竞争力，公司向私募基金璞达创投增资7600万元用于投向储能企业东营昆宇电源科技有限公司。
昆宇电源是一家专注于锂电池储能产业发展的国际化综合性产业集团，团队核心成员拥有20余年的电化学储能产品研发、生产、系统集成经验，持续多年为全球客户提供高品质的锂电池产品与服务，目前在国内的东营、哈尔滨、常德、长沙、深圳、大理、滁州等地，以及韩国、印度、俄罗斯等国家和地区设立制造生产及研发中心，已为全球60多个国家和地区的客户提供电力储能、工商业储能、通信储能、数据中心储能、户用储能、便携电源、消费类电池等产品，并具备核心产品锂电池电芯生产、能量管理系统设计开发、系统集成的一站式综合解决方案能力。近期昆宇电源接连荣获储能行业20_高工金球奖—年度投资价值企业奖和云栖大会“20_中国低碳科技新势力——硬核实力先进企业TOP10”等荣誉。
近年来上峰水泥凭借“一主两翼”战略稳中求进、全面提升，其中新经济股权投资翼聚焦光储新能源、半导体产业链优质标的稳健推进。本次投资的昆宇电源在储能行业细分领域具有较强竞争优势，发展成长迅速，符合匹配公司重点投资方向。股权投资翼的持续拓展对公司产业结构优化和主业升级延伸均起到了积极的促进作用，对抵御单一产业周期波动风险、提升综合竞争力继续构建了重要支撑。
甲方：___________
乙方：___________
根据《^v^合同法》的有关规定。甲乙双方在*等自愿、诚实守信的基础上，就沥青混凝土面层成品料的供应达成如下协议，双方应共同遵守。
(一)混合料名称、规格、数量及拌和好的混合料价格(该价格固定不变、包含加工费、柴油、燃料费、运杂费、材料款、税金等，混合料所需的改性沥青由乙方提供)
1、改性沥青混合料中面层AC20到场价：改性沥青混合料上面层AC13到场价：
2、沥青混凝土面层成品料的级配要求以业主要求的配合比为准，其他技术指标满足相应规范要求，具体用料数量以实际施工及业主要求工程量所需数量为准。
3、日供成品料数量按甲方的需要提供。
4、成品料到施工现场后，经业主检验合格后确认，如有异议，应在甲方检验后立即提出。
(二)质量要求
1、沥青混合料必须符合技术规范、业主与项目部的级配要求。
2、混合料应拌和均匀，无花白料。
3、沥青混凝土面层粗集料规格与质量技术要求：沥青混合料所需的石灰岩碎石、玄武岩必须符合业主的招标文件、技术规范及项目部的质量和级配要求，并经甲方验收认可。所供石料应石质坚硬，洁净，无杂质，不含风化、*似于立方体颗粒，具备一定的规格与级配。
(三)运输方式及交货地点
运输方式：乙方负责组织自卸汽车运输方式供料(每车载重大于20吨) 。
交货地点：乙方负责组织自拌和站运料至甲方施工现场，并按甲方指定方法卸料。
(四)计量沥青混合料重量以乙方磅秤数量和拌和站的电脑记录为准，如双方对数量有异议，可到第三方磅秤进行公正。由此引发的费用由计重误差大的乙方承担。
(五)结算与付款结算日期：乙方凭甲方签认过的有效过磅单结算联(过磅单必须按日并分规格整理)与甲方委托人员核对后，办理上批次的工程款结算。付款日期：业主相应工程款到位后三日内。
(六)工期要求具体时间以甲方通知为准。
(七)其他约定事项
1、在生产期间，甲方因客观原因不能施工，甲方提前以电话形式通知乙方。正常生产期内，甲方应以电话方式(不排除以书面形式)通知乙方合理组织生产供料。
2、乙方应帮助甲方组织车辆运输的有关工作。
3、如甲方因施工生产需要对生产配合比进行调整，乙方应无条件接受。
4、沥青混合料供应期间，由于供料进度、标的物质量、不按极配要求供料等原因，甲方向乙方发出书面性要求和通知等，具有与本合同相同的法律效力。
(八)合同的终止本合同签订后，乙方应保质保量的供应甲方，凡出现下列情况之一，本合同将自行终止。
1、乙方供应沥青混合料达不到质量规范要求。
2、不按甲方约定数量供应(如沥青混合料供应过多等)，但因甲方原因造成的除外。
3、甲方施工任务结束。
(九)争议的解决本合同签订后发生的任何争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决，协商不成时，依法向当地人民法院起诉。
(十)本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：___________乙方：___________
法定代表人：___________法定代表人：___________
委托代表人：___________委托代表人：___________
日期：___年___月___日日期：___年___月___日
买方(甲方)：_________
卖方(乙方)：_________
经甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
工程名称：钢材加工、储藏车间
工程地点：_________
工程结构：钢架结构
建筑规模：5000m2
施工部位：车间地坪、路面、消防通道
强度等级：C25
施工时间：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日(实际供应时间以工程进度为准)。
混凝土用量：(以实际施工砼量为结算依据)总建筑面积：1200 平方米。等级报价：330元(每立方)
输送方式：砼车
质量要求：乙方严格按照混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-95),确保混凝土质量达到国家标准以及混凝土供应的及时性、连续性的要求。混凝土试块及技术资料留置方式：混凝土试块的留置，由甲、乙双方试验员在施工现场共同留置，在各自的试验室进行养护、试验，并由乙方提供混凝土试验资料。乙方只保证送到施工现场的混凝土质量，如因施工、养护等原因造成的构件强度不合格的，由施工单位承担负责，乙方不承担任何责任。
采用车载计量，乙方车载量以甲方现场签收数量为准，甲方指定专人现场签收的乙方混凝土发货单是结算的唯一凭据，混凝土结算单挂账、付款的唯一凭据。每打一次混凝土，甲乙双方核对一次，甲方可采取地磅称量、体积测试或派人到乙方单位监督，若发现量差，由责任方承担。
结算：每月25日双方核对上月完成工程量并办理结算手续。
付款：甲方在消防通道、三个车间、马路打完硬化后支付拾万元，剩余款项止_________年春节前付清。
甲方责任：
1、合同签订后，甲方应及时提供本工程设计所需混凝土强度等级、配合比设计委托单、有关技术资料以及混凝土以及混凝土施工需用量计划表。计划表应注明混凝土强度等级、使用部位、数量、有无其它特殊要求等内容。施工前甲方应保证现场施工环境符合设备和人员安全，并协调好相关部门的关系，以免造成质量问题。
2、每次混凝土浇筑前，甲方应提前24小时以书面形式向乙方下发混凝土生产通知单，通知单要注明浇筑时间、施工部位、强度等级、数量、坍落度要求等内容，由乙方在通知单上签字确认。
3、在混凝土浇筑全过程中，派专人负责现场双方的配合工作，并做好乙方供货质量与数量的检测和签认等工作。搅拌车到达现场后等待时间不得超过30分钟，以免影响混凝土质量，因此造成的损失由甲方全部负担。
4、商品砼的验收从生之日起28天后抗压报告结果为验收标准，若无异议则视为混凝土质量合格。
5、合格执行中甲方应按约定及时结算并按时付款。结算书送达审核超过五日，即视为认可，若不及时结算或付款，乙方有权停止混凝土供应，并由甲方向乙方支付每拖延一天按拖欠总额的同期银行贷款利率双倍支付迟约补偿金。
乙方责任：
1、合同签订后，乙方应积极组织做好施工前的准备工作，包括勘查现场、确定施工方案。
2、混凝土生产过程中，乙方必须确保各种原材料的质量和计量，整个生产过程必须严格按国家有关规范和技术标准进行控制，混凝土坍落度严格控制在标准之内，如超过标准甲方有权予以退货，造成损失由乙方自行承担。
3、乙方生产的各种强度等级混凝土必须保证质量合格，如属乙方产品质量问题造成的损失，将全部由乙方承担，如因甲方使用混批(各等级混凝土用错部位)造成构件质量问题，责任由甲方全部承担。
4、在施工中，乙方应保证混凝土施工的及时性、连续性，若因乙方原因或违约造成损失，由乙方承担。
甲、乙以方应密切配合，做好施工过程中的安全管理工作，杜绝一切违反安全操作规程的现象发生，如发生安全事故，由责任方承担一切责任。
合同生效后，任何一方不得单方变更合同内容和单方解除合同，否则由违约方承担对方合同约定总价款10%的违约金。单违约后，双方协商解决，协商不成的任何一方可向合同所在地法院提起诉讼。
合同未尽事宜，双方另行商定，所商定内容与本合同具有同等法律效力。
本合同一式贰份
双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包人(全称)：___
承包人(全称)：___
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况： ___道路硬化工程硬化面积约___平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为__万元。
二、合同工期：工程在__年_月__日前完工。
三、质量要求及奖惩措施：
1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必须做到安全生产，文明施工。
2、村内主干线路面按四级公路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。
①水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度以上。
②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，并符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳配合比(水泥要有出厂证明、质保单)；施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》，不合格材料不得进场施工。
③路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。
④混凝土铺筑后按施工规范要求养护；混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。
⑤工程档案资料及试验资料送___村委会一份备查。
3、奖惩措施：承包人必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为一周年。
四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚 15CM单价为40元/平方米；工程量按实结算。
五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%；工程全面完成，经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金；暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。
六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。
七、奖罚措施：
1、工程在20__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。
2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。
3、承包人必须接受发包人的监督员监督，接受整改意见。
八、安全责任：
1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物；施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。
2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗(三员三证齐全)，并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。
九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。
十、该工程质量保修责任与义务按^v^20__年1月20日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。
十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份，___办公室存档一份。
十二、合同生效
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
买受人：
出卖人：
签定地点：
为保证预拌商品混凝土质量和买受人施工工期，根据《^v^合同法》《建设工程质量管理条例》及GB/T14902—20《预拌混凝土》标准的规定及有关法律、法规，结合工程具体情况，经双方协商同意，买受人工程中的预拌商品混凝土由出卖人供应。为明确双方的权利、义务和责任，特签订本合同。
1、工程名称：
2、结构类型：
3、工程地点：
约需总量m，最终结算量以买受人授权代表签发的的发货单结算联方量为准。
1、本工程商品混凝土计量方法：买受人在出卖人随车发货单上签字，发货单上标明的混凝土方量作为结算价款依据。买受人可随时派人到出卖人厂内抽检数量，标准误差范围在±2%以内。
2、合同价格及要求见下表：说明：单价中只含减水剂费用，如设计要求有其他外加剂，费用另计。
1、出卖人以供给买受人每m的商品混凝土为一个结算价款的时间，或以单批次供应完为一个结算时间。当一个批次的供货量小于m时，以每月的25日为一个价款的结算时间。
2、双方以签字后的发货单作为结算依据。
3、买受人在收到结算单二个工作日内做出书面确认，逾期视为认可出卖人结算单上的价款和数量，买受人在十日内付款与出卖人。
1、买受人在每批商品混凝土供应前向出卖人预付价款的%作为定金。
2、按双方约定的结算方量付款。
3、按照双方约定不能及时付款，逾期一天，买受人支付给出卖人3‰的滞纳金。
4、因原材料价格上涨或下浮，商品混凝土价格随之浮动，根据出卖人的价格调整通知单并经双方签字确认认可后作为价格调整依据和结算依据。
5、不论采用以上任何一种付款方法，买受人应将混凝土货款汇（转）入出卖人指定账户，否则出现问题由买受人承担。
1、预拌商品混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验，检验的项目按国标及相关规范要求执行。
2、由出卖人负责按国家预拌混凝土标准的规定对所供混凝土进行出厂检验。
3、出卖人供应的预拌混凝土质量及各相关指标应符合国家规范要求及本合同相关规定。
4、交货检验，在监理见证下，双方共同到场，由买受人指定持有上岗证的技术人员负责现场坍落度测试、试块留臵等相关工作，并认真填写交接货检验记录，并有三方签字。由买受人负责送有资质的工程检测机构进行检测并承担相关费用，检测结果作为混凝土强度等级评定的依据。
5、买受人对浇筑部位的混凝土发现有质量异常时，应自发现十二小时内书面通知乙方进行核实。若双方存有争议，应由买受人组织工程监理、政府质量监管部门共同确认质量异常原因。
1、在工程施工前办理施工许可证和使用商品混凝土登记表，严格按照GB/T14902—20《预拌混凝土》及GB50204—20《混凝土结构施工质量验收规范》等有关规定进行浇筑施工和养护。
2、混凝土运到现场后，买受人应按照GB/T50081—20《普通混凝土力学性能试验方法标准》要求将原始混凝土见证取样制作试块并按标准进行养护，按照GBJ107—87《混凝土强度检验评定标准》规定送相关机构进行检验。买受人未经出卖人技术负责人书面同意，擅自在混凝土内掺入外加剂、掺合料或水，由此引发的质量问题由买受人承担全部责任。
3、出卖人将商品混凝土供至买受人现场后20分钟内，买受人查验出卖人的有关资料后应按GB/T50082—20《普通混凝土拌合物性能实验方法标准》对混凝土的坍落度等进行检验，检测合格后及时组织浇筑。若因买受人原因使混凝土到达现场后60分钟内未能浇筑完毕，每超过半小时加收车辆等待费50元；若继续延时超过壹个小时，买受人除支付车辆等待费外，因浇筑不及时或养护不当等导致混凝土的质量发生变化，买受人负全部责任。
4、买受人所需混凝土的方量、强度等级、浇筑部位等相关事宜应在混凝土浇筑前48小时电话通知或把混凝土计划单交至出卖人代表，浇筑时间准确至小时。如临时停工或变更计划单内容，买受人应在计划供应的3小时前通知出卖人，否则由此造成的损失由买受人负责。单批混凝土在供应结束时，如出现实际使用量小于电话通知或计划单单上的方量时，均按通知方量作为结算方量。
5、买受人未按合同约定支付混凝土款项时，每日按应支付款项的3‰支付违约金，同时出卖人有权拒绝履行相应义务，由此造成的工期延误等损失由买受人负责。
6、买受人应为出卖人混凝土运输、输送等设备提供必要条件和国家规范要求的施工安全保证措施，做到施工现场道路平整、畅通，机械设备操作现场无安全隐患，有电力、照明、水源等设施，并保证不受第三方因素的干扰，否则由此造成车辆堵塞、损坏、人身伤害等问题，产生的费用由买受人负责。
7、如需占用人行横道、便道及夜间施工时，买受人负责办理相关手续，否则买受人有权拒绝施工，由此产生车辆损失及混凝土质量责任均由买受人负责并赔偿买受人相应费用。
8、买受人应派专人对混凝土施工车辆进出调度指挥。
9、买受人应保证施工时间准确，工地卸料及时（在混凝土搅拌车到达工地1、5小时内卸完），若因超时混凝土发生质量问题，买受人自负。
1、出卖人应严格按照GB/T14902—20《预拌混凝土》标准及配合比要求组织生产，逐车计量和检验，以保证混凝土的数量和质量。
2、出卖人接到买受人混凝土供应电话通知或混凝土计划单后，应立即做好生产准备，安排调度或车队长到工地查看现场情况，与买受人工地代表核准供应时间及相关配合事宜。
3、如因出卖人设备、水、电等原因，不能按买受人计划要求时间供应混凝土，出卖人应在供应时间3小时前通知买受人，如未通知并且不能按时供应，由此造成的随时由出卖人承担。
4、混凝土供应前，出卖人派调度或车队长到现场与买受人工地代表接洽，根据工地实际情况商定供应中应注意的配合问题。
5、根据买受人施工计划的要求，按时昼夜供应，保证施工进度和工程的连续浇筑需要，因供应不及时导致连续浇筑中断，造成混凝土质量事故，损失由出卖人承担。如需夜间施工，买受人负责办理相关许可手续，否则由此造成供应不及时出卖人不承担责任。
6、出卖人负责向买受人提供有关预拌混凝土的资质、合格证、开盘鉴定等资料。
1、非因不可抗拒力单方停止履行本合同及工程中途停建、缓建或因所提供的技术要求及混凝土质量指标等造成供应质量问题，调查责任，由责任方承担。
2、因买受人施工条件不具备，进出施工现场道路不通畅，工地卸料不及时或因突发性事件而造成所供混凝土无法使用、车辆损坏等损失，由买受人按照损失额的二倍予以赔偿。
3、未按合同规定付款，出卖人向买受人提出停止供应书面通知，买受人接通知后两天内仍未付款，出卖人有权解除合同，停止供应，买受人应承担出卖人的全部损失。
1、本合同在履行过程中，如发生争议，由双方本着互谅互让的精神协商解决。协商解决争议时，商品混凝土生产、使用过程的质量判定，应符合国家标准和行业行政主管部门的有关规定，商品混凝土质量检测由有关法定检测单位实施。
2、本合同在履行中所发生的或与本合同有关的任何争议，如协商不成，按以下方式解决：
（1）由出卖人所在工商行政管理部门调解。
（2）依法向出卖人所在人民法院提起诉讼。
1、买受人授权同志作为代表，在出卖人混凝土发货单上签字。出卖人授权同志作为代表全权处理有关事宜。
2、单批泵送方量小于100m3，泵送费用按台班费2200元/次计取。在单批供应混凝土过程中，搅拌运输车超过两次的小方量运送，按车满载辆每方40元收取车载费。
本合同一式四份，双方各持两份，经双方签字盖章后生效。
需方单位：
供方单位：
签订合同：20xx年x月x日
中海达（300177）公告，公司拟将所持有的控股子公司广州中海达电子信息有限公司65%的股权以万元转让予电子公司股东广东龙泽辉投资有限公司(简称“龙泽辉”)。股权转让完成后，公司将不再持有电子公司股份。
公告显示，电子公司为公司广州番禺生产制造基地的建设单位及实施场地，番禺制造基地已于20_年完成建设并投入使用。目前，公司新总部中心大楼正在建设中，新总部大楼将集行政办公、核心技术研发、技术试验及生产制造于一体，公司规划在新总部大楼建设完成后，合理利用资源，逐步将生产制造整合至新总部大楼集中管理。在公司新总部中心大楼尚未完成建设期间，公司相关生产单位将继续租用番禺制造基地的场地，待公司新总部中心大楼建设完成后再进行搬迁。公司预计从该项交易中产生投资收益约1148万元。
12月28日晚间，协鑫能科发布公告，该上市公司拟以自有资金5亿元-10亿元回购股份，用于股权激励、员工持股计划或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
需要指出的是，协鑫能科此次回购价格不超过元/股；而截至12月28日收盘，协鑫能科报元/股，最新市值亿元。
按照回购股份价格上限元/股计算，预计回购股份数量为万股至万股，占公司当前总股本的比例为至，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过此次回购股份方案之日起十二个月内。
对于此次回购目的，协鑫能科表示，这是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心。同时，完善协鑫能科长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性等。
协鑫能科介绍，截至20_年9月30日，公司总资产为亿元，净资产为亿元，货币资金余额为亿元，未分配利润为亿元，资产负债率(以上数据未经审计)。按本次回购资金总额上限10亿元全部使用完毕测算，回购资金约占公司总资产的，约占净资产的。
协鑫能科认为，上市公司拥有足够的资金支付股份回购款，经营活动现金流良好。根据公司经营、财务、研发等情况，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。
资料显示，协鑫能科为移动能源服务商，聚焦换电站一体化解决方案、换电站运营及能源服务、电池梯次利用三大业务，提供电动汽车补能服务、电池全生命周期管理和电港商业化运营模式，还经营燃机热电联产、风力发电、垃圾发电等。
20_年前三季度，协鑫能科实现营收亿元，同比减少；净利润亿元，同比减少。其中，第三季度营收亿元，同比增长；净利润亿元，同比降低。
买方： (以下简称甲方)
卖方： (以下简称乙方)
甲、乙双方根据《^v^合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚实守用的原则，就甲方向乙方购买商品混凝土的相关事宜，双方经友好协商一致，达成如下协议：
建设单位： ;
施工单位： ;
工程名称： ;
工程地点： 。
l、甲方应向乙方提供当月混凝土用量计划单，本周的混凝土用量计划单和三天混凝土用量计划单。
2、甲方须提前壹天书面传真或其它有效方式通知乙方所需混凝土的供应时间、标号、准确用量和浇筑部位，如有特殊情况要临时变更，应至少提前4小时通知乙方，乙方应当按甲方通知的时间、数量地点完成混凝土的交付任务。
1、甲方需在每月5日前付清乙方所浇筑混凝土款项的80%，超过付款期限的，按照甲方应付款总额的同期银行贷款利率计算支付乙方违约金。
2、最后一次混凝土款在本项目混凝土主体屋面浇筑完毕后一个月内一次付清 。
3、混凝土货款由乙方委派专人 持乙方结算单作为收款凭据，其他票据和人员一律无效(如变换人员乙方需书面通知甲方方可付款)。
1、该条以下内容的计量验收及结算方式仅针对甲乙双方。
2、本工程按车方计重结算，过磅量容重为2300-2450kg/m3，甲乙双方共同监督过磅。
3、每次混凝土浇完后，甲方对过磅量如有疑问必须在混凝土浇完24小时内提出，如未提出则视为双方认可。
4、结算单上甲方指定签字人： ，乙方指定签字人： ，经双方代表签字认可的混凝土用量结算单是甲方付款的最终结算依据，以后不再对该依据作任何补充、修改。
5、非因乙方原因造成工程延续停工三十天(以甲方最后一次签收混凝土的日期作为停工日)，甲方应于停工日起十五日内与乙方办理结算，并于停工之日起三十日内向乙方支付已供混凝土的全部款项。
6、甲方须于每月终了5日内与乙方办理混凝土的方量结算，甲方不得以任何理由拒绝办理结算，否则乙方有权停止供应混凝土。
1、乙方供应的预拌混凝土我国国家标准《预拌混凝土》(GB/T14902—20_)有关规定进行验收，乙方应当在每次混凝土交付(浇筑)完后，向甲方提供该次混凝土7天和28天乙方出具的试压报告资料。
2、甲乙双方应对混凝土进行现场见证取样，甲方作标识乙方负责保养。
3、为了保证混凝土质量，甲方不得指定和提供任何原材料。如甲方有特殊原因指定使用及购买抗渗、膨胀等外加剂，则该部分的质量和资料由甲方保证，乙方保证供应混凝土的质量和资料。甲方需提前15天将提供的外加剂送乙方作相溶实验和对混凝土有无损害的实验，经乙方同意后方能使用。甲方派人到乙方搅拌站保管和添加。
4、甲方如对混凝土质量有异议，应于主体封顶完毕后90日内提出，并申请专业机构鉴定，超过异议期，即视为对混凝土质量认可。
1、甲方应保证乙方在浇筑混凝土时占道，环保等城管手续。由于甲方的相关手续(如夜间施工等原因)不完善而造成乙方的混凝土损失，甲方应承担责任。
2、甲方应当在合同签订生效后一周内，向乙方无偿提供建设工程的施工图和混凝土浇筑施工进度计划表。如有变更时，应及时通知乙方并提供变更后的施工图和施工进度计划表。
3、在乙方浇筑混凝土前，甲方需完成当次要浇筑混凝土的模板安装、钢筋配臵、施工定位放线及其它必要的前期准备工作。
4、甲方保证混凝土在浇筑前，孔桩为无水状态，在每次混凝土浇筑完毕后，应当按施工规范对浇筑后混凝土进行正常振捣和施工养护。对特殊要求的混凝土，甲方应当根据乙方提出的指导说明进行现场施工养护。
5、甲方无偿向乙方提供施工所需水、电及必要的配套设施。
6、甲方按合同约定按时和乙方办理结算，不能以其它任何理由推迟办理结算手续，否则，由此而造成的一切损失由甲方承担。
7、因特殊原因双方无法再继续合作时，甲方必须付清所有货款双方终止合同乙方退场，否则双方在未结清本工程所有货款之前，甲方不得与其他商混公司再签订本工程混凝土买卖合同。
8、甲方每次浇筑完混凝土后必须使用塑料薄模进行覆盖，否则因此产生的质量及裂缝问题由甲方自行承担与乙方无关。
l、乙方应按甲方提供的技术资料和混凝土的等级要求，制作混凝土调配报告，并根据甲方要求，提供混凝土的检验报告，使用水泥和外加剂的出厂检验报告单和其它资料等。
2、乙方人员在甲方施工工地交付(浇筑)混凝土时必须服从甲方现场施工管理人员的工作安排，自觉保护甲方现场钢筋、模板等，维护甲方施工现场的环境卫生。
3、乙方应根据甲方的需要，对工程特殊部位进行养护的混凝土，向甲方提出必要的指导建议。
4、在正常浇筑时乙方必须保证施工现场有两台混凝土泵，每台混凝土泵每小时泵送混凝土不能少于20m，保证每次均能按甲方的要求提供混凝土供应量，不能满足供应由乙方承担甲方相应损失。
5、洗管废渣乙方必须保证每次浇筑完后负责清理干净。
甲、乙双方严格遵守安全生产规程，以人为本。乙方不违章冒险作业，甲方不得强行安排乙方从业人员在带有明显安全隐患的环境中作业。
1、在混凝土浇筑前，因乙方原因造成的混凝土损耗由乙方自行承担。
2、由于甲方的准备工作不充分，导致混凝土无法浇筑或浇筑后影响质量损失，由甲方承担。
3、混凝土的爆模损失由甲方负责。
地震、下雨、政府禁令等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。双方免除责任，但应及时通知对方。
1、乙方逾期交货，经甲方书面催告后三日内，仍无法按合同约定履行，甲方可解除本合同。
2、甲方逾期付款，经乙方催告后十五日内，仍无法按合同约定履行，乙方可解除本合同，要求甲方付清全额货款，并承担每天本合同混凝土总金额的千分之五的违约金。
3、乙方提供的混凝土质量达不到合同约定时，应赔偿甲方的直接经济损失。
在合同履行过程中发生争议，甲乙方双方可协商解决，协商不成，可向本合同工程所在地人民法院提起诉讼。
1、本合同未尽事宜，经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式肆份，双方各执贰份，自甲乙双方签章后生效，。 (以下无正文)
甲 方：
乙 方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
时 间：
时 间：
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》及有关条款，为明确设备运输租赁方的权利和义务，甲方根据工程的需要，乙方出租给甲方施工机械混凝土搅拌车台，经甲乙双方有好协商，就运输租赁机械设备的事宜签订协议如下，以便共同遵守。
一、租用设备类型租金
二、使用地点：
三、运输租赁期限：从年月 日起，至年月 日止。（因天气变化，不足一个月。按实际天数计算）。
四、设备的运输租赁形式及租金结算方式
1、乙方以包月形式将设备租给甲方，运输租赁时间不足一个月，按实际使用天数计算，日租金=月租金/日历台日数。
2、设备在运输租赁期间正常产生的燃油费由甲方负责，乙方负责车辆的机油及其他油料费。
3、租金的结算方式：月初由乙方提供发票，甲方在15-20日将上月租赁费全额以现金或转账的方式支付给乙方，逾期15天甲方仍不能支付乙方租赁费用乙方有权停运。
五、甲乙双方的权利和义务
1、乙方配备的司机必须自觉遵守《^v^道路交通安全法》并持有效B2以上驾驶证件及道路货物运输从业资格证，并做到二十四小时随叫随到，自觉服从甲方指定人员的统一指挥和调度，以保证甲方施工需要。
2、设备在运输租赁期间，乙方司机要服从甲方的安排，因乙方司机不服从甲方的工作安排，甲方有权利要求跟换司机；司机在作业期间对机械和自身安全负责，严格按照设备操作规程操作，严禁违章操作；乙方负责设备的修理和日常维护保养工作，设备维修和日常保养费用由乙方承担，车辆完好率每月不低于90%，每车少一天可按30天*均数在月租中扣除，确保甲方施工正常进行；甲方提供设备租赁期间的燃油供应，设备在租赁期间，未经甲方同意不得擅自动用机械或离开施工场所，甲方提供租赁设备的停放场地并在指定地点停放。
3、乙方为甲方提供的设备必须证件齐全有效，（车辆的行驶证、保险、年检等），技术性能好，运转正常，外观整洁，以满足施工需要。在设备出现故障且乙方不能保证在规定时间内修好，应提前采取措施，保证甲方的施工方的需求。
4、乙方应加强油料管理，车辆出站台，因管理不善，造成油料泄露、丢失、减少等情况，发现一次将从乙方租赁费中扣除2万元。
5、司机工资及各种保险由乙方负责，甲方负责住宿及在本单位食堂的伙食。
6、乙方在给甲方施工过程中，违反《^v^道路交通安
全法》所造成的一切损失由乙方承担。
7、乙方的车辆管理人员和司机必须服从甲方的管理，严格遵守甲方的各项管理制度。
8、甲方现场管理人员违章指挥，乙方驾驶员有权拒绝或停运，乙方由于操作不当，设备故障等原因造成的损失全部应由乙方承担。
9、甲方负责工程施工方的混凝土质量要求，在运输过程中出现混凝土数量或质量差异，责任由乙方承担。
10、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。
六、违约责任
1、甲乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同。
2、如有一方违约，按月租金20%赔偿。
七、其他
1、有关合同一切争议，甲乙双方应根据《合同法》及其他相关法律的有关条款有好协商解决。如协商不成，由市仲裁机构解决。
2、本合同一式份，甲方执份，自双方签字盖章后生效，设备退场结算后合同自行
作废。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：经办人：（盖章）
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲方因工程需要，为明确双方责任和义务，根据《^v^经济合同法》，经双方协商，自原达成如下协议：
最终结算数量以实际交货数量为准。
上述单价包含乙方将材料送到甲方指定地点(沪蓉西高速恩利段LMX1标前乙方所发生的一切费用、合理利润等。
上述单价不因市场或其他任何原因进行调整。
如乙方所供重交沥青材料出现质量问题，可在经省级检测机构进行检验，如抽检仍不合格乙方须承担相关检测费用并承担因此给甲方造成的相关损失费用。
乙方根据甲方提供的月度材料使用计划和供货时间计划负责将重交沥青运送到甲方指定卸货地点。如因乙方不能及时供货给甲方造成相关工程损失由乙方负担。
供货时间如有变更，甲方应及时通知乙方调整供货时间。
乙方负责组织专用汽车将材料运送到甲方工地((沪蓉西高速恩利段LMX1)范围内的指定地点(沥青拌和站)。
乙方运输工具(汽车)在进出甲方工地的过程中加乙方原因造成甲方及第三方的财产损失和人员伤亡由乙方承担全部责任。
重交沥青交货数量以甲方现场过磅数量为准，乙方有权监督计量过程，合理误差3‰。
交货时乙方须出具本批材料的相关出场证明，质量保证书。
沥青出厂前乙方应按照甲方与业主签订的合同文件规定的国家标准或者行业标准对出厂重交沥青的各项技术指标进行检验，并向甲方提供全部的试验检验资料，当甲方对重交沥青的试验结果提出异议时，双方按下列约定处理：
*.1甲方对到场沥青进行抽样检验，如发现沥青质量不符合标准，由乙方自行将不合格沥青运出甲方工地，同时由乙方重新供应经检验合格的沥青，乙方并赔偿因此给甲方造成的相关损失。连续2次或累计2次以上抽检不合格，甲方有权单方宣布终止合同，另行选择供货厂商，并向乙方索赔因此造成的相关一切经济损失。
*.2在沥青的使用过程中，因沥青的质量问题或质量事故，由乙方赔偿甲方因此造成的一切经济损失。
*.3甲乙双方对质量检测结果有争议时，双方共同取样送至甲方或业主指定的权威检验机构检测。
乙方凭有效验收凭证每500T结算一次，在双方核对无误后，根据双方确认的数量，乙方出具合法的供货发票办理结算手续。甲方根据每月工程计量情况向乙方支付货款。
甲方须每月及时同乙方核对供货数量，办理结算手续。
甲方有义务提供场内通道，电源、现场空地方便乙方工作，货到工地及时组安排卸车。
乙方要按照甲方施工要求及时组织供货。
乙方应服丛甲方的现场抽检取样。
合同附件与本合同共同构成，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。本合同履行期间双方签订的补充协议，会议纪要，签证书及附件与本合同共同构成合法文件。
自本合同签订之日起至本项目沥青路面施工结束。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
沥青运输合同 (菁华6篇)（扩展2）
——沥青采购合同 (菁华6篇)
买方（简称甲方）：
卖方（简称乙方）：
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上订立本合同。
第一条：工程名称、地点
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条：合同供应量及合同金额
1、混凝土供应量估计_______m3；
2、估计金额________万元。
第三条：质量标准和技术要求
1、质量必须符合《预拌混凝土》的要求。
2、强度试验结果评定以《混凝土强度检验评定标准》为准。
3、原材料、添加剂符合国家及行业相关标准要求。
第四条：订货、送货
1、甲方每次要求乙方供货时，必须提前一天将书面订单给乙方，明确浇筑时间、混凝土强度等级、塌落度、数量、浇筑部位、浇筑方式，当要求提供特殊要求的产品时，应提前_____天书面通知乙方。
2、乙方发货单要求准确填写车号、车次、混凝土强度等级、数量、浇筑部位和发货时间。
第五条：验收
1、如果甲方或者监理、业主检验水泥砼试块不合格，或者路面钻芯取样后检验不合格，排除不属于施工原因造成的之外，则由乙方承担一切后果，给甲方造成的损失由乙方全部负责。
2、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验后有质量异常现象的，甲方应立即通知乙方进行核实，经核实后甲方有权退货处理。
3、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应书面通知乙方进行核实，如有争议，双方应会同工程监理、建设工程质量监督管理部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因的，责任由甲方承担；属于产品质量责任的，责任由乙方承担。
4、乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位，因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间超过2小时（以进入施工现场时间为准），造成坍落度损失或产品失效报废的以及出现质量问题的，乙方不承担任何责任，同时甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。
第六条：数量计量结算
1、连续配筋水泥砼面板工程按现场实际浇筑方量结算，乙方不需出具数量单据按双方现场量测予以签认。
2、换板工程及其它零星工程以甲方现场收货人签收后的送料单中所记载的立方米之和来计算。甲方有权采用随机抽选的办法，对乙方送货量进行过抽样检查（随机抽查三车以上，按算术平均值计算），抽样费用由甲方承担。如发现乙方送货量与送货单数量超过偏差±____%以上，以抽样结果确认的数量为各批次混凝土结算数量。
3、结算时间约定：每月的______日。
4、当乙方把每一次的结算书送达甲方后，甲方会同乙方应于_____天内完成当次供货量的结算手续。
第七条：预付款、货款结算及支付
1、本合同无预付货款。
2、其它货款支付方式：每_____m3结算一次，付清该批次砼款90%，余款在砼浇灌完毕30日内付清全款。
3、本合同约定的工程因非乙方原因中途停工等原因致使甲方停止使用乙方的混凝土达30日时，甲、乙双方应另行补充协议，相互协商解决。
4、双方约定每月____日为结算日，结算后10天内支付货款。甲方如拖延、拒绝结算或者未按本合同约定如期如数支付货款的，乙方有权选择以下______项权利：
（1）暂停供应混凝土；
（2）保留应向甲方提供的技术质量数据，直到甲方违约行为消除时止；
（3）解除合同。
5、合同解除或双方合作期满后，甲方应在合同解除之日或者砼供应结束之日起60日内结算支付清结乙方货款及相关费用。
6、甲方连续逾期2期或累计3期上未支付货款的，乙方可以要求甲方一次性支付全部到期货款，并可以解除合同。
第八条：双方义务
（一）甲方义务
1、如甲方以项目部名义签订合同，甲方必须提供加盖项目部所属公司法人章的公司营业执照复印件和法定代表人的身份证明书，此即视为项目部已经获得了所属公司关于签订和履行本合同的全部授权。如中途变更，须及时书面通知乙方并另行书面授权。
2、应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，同时安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员顺利进出现场，以及车辆驶出现场达到环保要求。
3、应负责提供施工现场占道、作业用水及照明环境，作业现场由于未办占道手续导致车辆被扣（扣证），混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决，并承担相关损失。
4、应指派专人（提前将名单书面通知乙方，并提供书面授权），负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。
5、乙方送泵送管道进入施工现场后，由甲方负责安装、就位及拆卸等工作。
（二）乙方义务
1、乙方必须根据按甲方砼供应量、供应时间（2个月内），配备满足砼生产、运输能力的设备（2台120m3/h砼拌和站、35台砼运输罐车）及试验人员，储备足够数量的材料（水泥、中粗砂、碎石），若因乙方原因造成砼供应不及时或不足，引起甲方停工怠料，影响甲方工程进度，则由乙方赔偿给甲方造成的相应损失。
2、乙方必须建设好砼试验室，并配备试验人员3人，杂工若干，满足业主对砼试验室仪器设备、人员、标养室等各项要求。试验主要设备包括：水泥抗折试验机、水泥砼抗折、抗压试验机、标准养护箱、养护室、水泥及主材等原材料试验设备、水泥砼试模（抗压、抗折）等。
3、乙方必须保证生产场地每天有足够的原材料，其中碎石___万m3，砂子____万m3，水泥_____T。乙方不得以任何理由减少每日库存量。
4、乙方应负责做水泥砼试块（抗折和抗压），试块同期养护，水泥及碎石、砂子等原材料试验及其它现场试验，所有试验资料由乙方负责。
5、乙方人员必须配合甲方及监理、业主的一切内业和外业检查，如发现需要整改的（包括生产形象、安全等）应及时予以改正。
6、供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。
7、乙方车辆及人员进入现场后，必须服从甲方负责人员的统一调度指挥，并积极配合甲方提供优质服务。
8、乙方必须配备足够的砼运输车，保证甲方多个工作面能够进行24小时不间断施工，乙方免费提供甲方派驻搅拌站试验人员房屋2间（办公、食宿），监督乙方严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。
9、浇筑混凝土前后，应按甲方要求向甲方提供整套与混凝土浇筑相关的技术质量数据。
10、在混凝土供应结束后40日内按国家现行施工及相关规范要求的规定向甲方移交预拌混凝土技术数据。
11、乙方必须保证每月能够____小时不间断正常生产_____天。
第九条：双方的责任
1、安全责任：乙方的任何安全问题或风险自行承担后果，甲方概不负责。乙方应按国家相关部门要求为生产人员、车辆等购买保险，并遵守相关操作规程，不论在任何地点、任何时间、乙方发生的任何安全问题由乙方自行负责，自行承担一切后果。
2、乙方拌和站的建设征地、拆迁协调及产生的费用自行负责，运输占道、运输车辆清洗等产生的费用自行负责，与当地政府和村民、社会关系等协调乙方自行负责。
3、对混凝土质量现场检验结果有异议时，可向权威检测机构申请鉴定，鉴定费用由责任方承担；甲方不得以任何质量问题为由拒绝或拖延结算以及拒付货款。
4、因甲方原因不按规范施工和养护或不遵守有关标准或未参照技术交底导致现场运送、浇筑、养护混凝土出现质量事故的，相关损失由甲方承担，出厂混凝土质量不合格所造成的经济损失由乙方承担。
5、混凝土按规定运送到工地后，由于甲方的原因（如停电、进场困难、设备故障、定货数量过多等）不能在2小时内（自出厂时间起算）卸完，造成质量事故及损失由甲方负责。
6、如果乙方不能应甲方要求按时、按量、按指定地点送到现场，给甲方造成的损失由乙方赔偿，赔偿费用包括误工费、机械费及项目管理费等。
7、因一方违约而发生的与本合同有关的评估费、鉴定费、诉讼费、律师代理费等费用均由违约方承担。
8、如甲方的实际购买量低于本合同第二条总量的___%，甲方应按合同最低总金额的___%向乙方计付违约金。
第十条：争议解决方式
本合同项下发生的任何争议，双方应协商解决，协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。
第十一条：其它约定事项
1、在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权而中止合同的应提前5个工作日内书面通知对方。
2、本合同内容均为双方的真实意思表示，如需对本合同内容变更的，应在变更处加盖双方当事人的签章，否则不发生法律效力。
3、凡甲方支付给乙方的货款，必须支付到乙方公司账号，如特殊情况需用现金或支票支付的，收款人或收票人必须有乙方出具的书面特别授权委托书，否则乙方不予认可。
4、本合同乙方委托代理人需持乙方受权委托书方能进行处理调价、质量、财产损害等其它处理的问题。
第十二条：未尽事宜，经双方协商一致可补充约定，补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十三条：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式_____份，甲方__份，乙方____份，具有同等法律效力。
甲方：
______年____月____日
乙方：
______年____月____日
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》的有关规定，为了明确甲、乙双方的权利及义务，确保工程进度和工程质量，经甲、乙双方平等友好协商，特签订本合同。
一、工程名称：____建设项目厂区道路水泥硬化。
二、承包形式：采取包工包料施工承包方式。道路水泥硬化所需人工、材料全部由承包方负责（基础层由甲方负责）。
三、工期：全期工程15天，即__年__月__日至__年__月__日。
四、工程施工承包价格：厂区道路水泥硬化施工承包价格按混凝土实际体积计算承包价格，全部包干价格为实际验收混凝土体积每立方10公分370元/立方，20公分350元/立方计算。
五、工程质量：乙方必须严格按工程质量标准施工，水泥一定要采用冀东水泥的配比用料，混凝土密实度严格按标准验收，涨缩间距不超过5年。并用油膏进行充填道路硬化施工合同5篇道路硬化施工合同5篇。路面保证平整度，路面指纹标准，出现断装和密实度达不到标准，必须返工，并由乙方承担全部返工损失。工程质量保质期1年。在一年内出现的`质量问题需进行处理，由乙方无偿的负责处理。（房屋维修合同）
六、安全责任：乙方必须严格按标准规程进行施工，保证安全施工。凡发生安全事故造成人身伤亡事故及损失的，一律由乙方自行负责，并承担全部经济损失。
七、付款方式：采取分期付款方式，工程完成30%时由甲方支付一次，完成60%时由甲方支付一次，全部工程完成经验收后，乙方除留下全部工程5%的保证金外，剩余工程承包款由甲方付清，一年之内工程没有任何质量问题，甲方付清乙方的保证金。
八、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。
九、本合同经甲、乙双方签字后生效。
十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
怡合达（301029）公告，公司全资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司与昆山市千灯镇人民政府签订项目投资协议，实施怡合达智能制造暨华东运营总部项目，从事自动化零部件研发、生产和销售，提供FA工厂自动化零部件一站式供应。项目(内资)投资总额为12亿元。
公告显示，项目位于昆山市千灯镇玉溪中路南侧，经一路西侧。总用地面积约160亩。项目在20_年10月动工建设，于2025年10月前竣工，并通过有关部门的验收。项目在2025年12月前投产，于2026年达到设计产能。
公告称，本协议的签署符合公司战略发展布局，是怡合达扩大经营规模提升产能，优化经营布局，迈入“优秀上市企业”的重要战略基石。
需方(甲方)：_______________
合同编号：_______________
签定地点：_______________
供方(乙方)：_______________
签定时间：_______________
一、材料名称、商标、型号、数量、供货时间等。
二、质量要求、技术标准：满足GB8076-20_要求。
三、交货方式及费用：乙方负责送到甲方指定()搅拌站。
四、包装标准、包装物的供应与回收：罐装运输，乙方提供给甲方6立方塑料桶，价值________元，如丢失或损坏按原价赔偿。
五、合理损耗及计算方法：不计损耗。
六、验收标准、方法：依照GB8076-20_标准执行。
七、资料：随货附送出厂检测报告、合格证。
八、结算方式及期限：_______________
九、双方经济责任：按《经济民法典》执行。
十、合同解除条件：甲方退回乙方塑料桶，所供材料货款结清后本合同自动解除。
十一、合同纠纷解决方式：如双方不能协商一致，双方均有权向当地人民法院提起诉讼。
十二、其它约定事项：甲方应按用量提前1天通知乙方，每次供货不得低于8吨，低于8吨时，甲方应承担部分运输费用。
十三、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。
甲方(章)：_______________乙方(章)：_______________
地址：_______________地址：_______________
法人代表：_______________法人代表：_______________
委托代理人：_______________委托代理人：_______________
电话：_______________电话：_______________
日期：_______________日期：_______________
上诉人（原审原告）：承德aa建材有限公司（简称aa公司）。住所地，围场满族蒙古族自治县四合永镇。
法定代表人：张某某，董事长。
委托代理人：曲某某，该公司副经理。
上诉人（原审被告）：承德bb玄武岩石材有限公司（简称bb公司）。
法定代表人：丛某某，经理。
委托代理人：隋国林，君兴律师事务所律师。
上诉人aa公司与上诉人bb公司因买卖合同纠纷一案，不服承德市中级人民法院（20_）承民初字第34号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人aa公司法定代表人张某某、委托代理人曲某某，上诉人bb公司法定代表人丛某某、委托代理人隋国林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院查明，2000年9月1日，aa公司与bb公司签订《销售协议》一份，协议约定由bb公司向aa公司购买玄武岩碎石，运到四合永车站价格每吨 元人民币，由bb公司负责货物到站台一切事宜，如铁路运费及发生的一切费用。bb公司自货物发运之日起，三个月内将货款一次性与aa公司结清，每延误一日，bb公司应付总货款1‰滞纳金。aa公司负责将销售给bb公司的碎石运送到四合永站站台，所发生的运费每吨元，由aa公司负担。根据此销售协议，aa公司2000年向bb公司销售碎石202车皮，计12322吨，四合永站台交货价为元/吨，货款为 元。bb公司已给付aa公司货款元，尚欠货款元。
20_年aa公司向bb公司销售玄武岩碎石583车皮（其中包括aa公司增加诉讼请求部分100车皮）计吨，四合永站台交货价 元/吨，货款元，装车皮费用元/吨，装车皮费为元。
20_年8月6日，双方当事人又签订了补充合同，该合同约定要将碎石运到站台并装上车皮，价格为元/吨，结算方式为“待工程款到帐后一星期内结清”。
20_年12月19日，双方又签订了还款协议一份，该协议对aa公司销售给bb公司的碎石，关于数量、价格、结算方式进行了确认和约定。约定具体结算数量以收货厂家检质验斤为准。价格2000年发天津结算价为四合永车站站台交货价元/吨;20_年发北京、天津车板交货价元/吨。bb公司给aa公司货款及运费待进一步核实。20_年发往天津货物出现问题，待双方与天津确认后进行结算。并约定到20_年末，bb公司保证按aa公司供料所涉及的厂家及相应工程项目实际给付bb公司款项的比例付给aa公司，如bb公司不能兑现，aa公司可通过法律程序解决。给付款项先剔除双方垫付运费，然后计算给付料款金额。鉴于aa公司目前经营困难，在20_年末前bb公司回收的款项先支付给aa公司30万元左右，如供货厂家款先到或同时到达，按各自应得比例各收各的款项。上述协议签订后，bb公司仍未履行该还款协议。
在庭审调查中，bb公司提供了20_年度发给北京、顺义、大兴共328车皮中的218车检斤过磅单，平均计算每车吨，实际检斤过磅数 吨。双方同意按上述数量计算;另110车按原告发货车皮标重平均计算。对20_年双方争议的发往天津的155车皮石子除4车皮尚未使用，已实际使用151车皮，货物重量双方认可按每车皮60吨计算，计9060吨。aa公司增加诉讼请求100车皮，bb公司对此没有异议，但主张应以实际检斤数为准。上述事实有双方签订的《销售协议》、《合同》、《还款协议》，bb公司提供的部分检斤过磅单，收货收据，aa公司提供的铁路局的发货数量证明，bb公司在天津的收料员收料155车皮的证明、庭审笔录为证，且bb公司对收到aa公司总计583车皮的石料予以认可。
原审认为，双方签订的销售石子协议内容真实、合法有效。在履行合同中，因bb公司未按合同约定的“自货物发运之日起，3个月内将货款一次性结清，”bb公司未按规定的期限履行给付货款义务，属违约行为，应按约定承担相应的违约责任。双方签订的销售协议、合同、还款协议应为有效，其中关于结算方式的期限约定不确定，属于履行期限不明确，按照民法典的规定，履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应确定一个合理的履行期限。根据双方的还款协议，因bb公司未实际履行，应按双方的约定由bb公司自货物发运之日起三个月后，每延误一日，向aa公司支付总货款1‰ 的滞纳金，计算至20_年8月6日止，共计227709元。对aa公司出售给bb公司的石子站台交货价和车板交货价应以双方最后还款协议变更的条款履行。发往天津的货物因已实际使用，应按厂家实际使用数量计算给付aa公司货款。aa公司增加的诉讼请求部分，因属20_年发货，双方对吨数不能达成一致，应参考双方已对20_年发货已达成一致的每车皮吨数平均吨计算。遂判决：bb公司于本判决生效三个月后一次性偿付aa公司货款 元，支付aa公司为其垫付运费元，装车皮费元，滞纳金元（截止至20_年8 月6日）。案件受理费元，财产保全费元由bb公司承担。
一审判决后，aa公司、bb公司对判决不服，均提出上诉。
上诉人aa公司主要上诉称：1、原判决认定滞纳金错误，不是元，而是元。原判将滞纳金计算至20_年8月6日是错误的，应按全部合同约定的不同期限阶段进行计算，应一直计算到被上诉人给付全部货款为止;2、原判决确定限本判决生效三个月后一次付清的给付期限于法无据。请求撤销原审判决，依法改判。
bb公司主要上诉称：1、原审判决认定事实错误、使用证据错误，且对方诉讼请求未届履行期限，应依法予以驳回。（1）双方于20_年签订的相应协议已对 2000年的合同性质、付款方式、价款、合同履行情况进行了变更。变更后的合同约定bb公司应支付的货款应以回款数额剔除垫付费用后，按应付款与实际付款之比给付aa公司。此约定属附条件的法律行为，原审法院在条件未成就情况下依据原已作废的2000年协议条款认定本案事实是错误的。（2）我方已支付的部分货款及货物亏吨、亏吨运费等损失应予扣除或由aa公司自行承担。（3）依据双方20_年签订的协议，我方已足额支付aa公司相应的款项，根本不存在违约的事实。（4）双方属合作代销关系，原审判决认定我方应结货款数额错误，认定垫付运费、装车费及滞纳金于法无据。2、应先由aa公司向我方出具应收款项发票。
本院审理查明，aa公司于20_年度向bb公司供货情况如下：发往北京、顺义、大兴共328车皮中的218车皮，平均计算每车皮重量为吨，实际检斤过磅数吨。双方同意按上述数量计算;另110车皮，bb公司同意按aa公司提供的平均标重计算，即平均每车皮重量为 吨，计吨;对20_年度发往天津的155车皮除4车皮尚未使用，已实际使用151车皮，货物重量双方认可按每车皮60吨计算，计9060 吨;对于aa公司增加的100车皮诉讼请求，双方对吨数不能达成一致，因属20_年发货，故应考虑双方已对20_年发货达成一致的每车皮平均吨数计算。计算公式：（218车×吨+110车×吨+151车×60吨）/（218车+110车+151车）=吨。即平均每车皮重量为吨，计5921吨。综上，aa公司于20_年度向bb公司供货总数为吨，依据《还款协议》中双方所约定的20_年度元/吨计算，货款应为元。其它事实与原审认定相同。
本院认为，（1）双方于2000年9月1日签订的《销售协议》、20_年8月6日签订的补充合同、20_年12月19日签订的《还款协议》均系双方当事人真实意思表示，亦不违反法律、行政法规的强制性规定，均应认定为有效。双方签订的《还款协议》中曾明确约定此协议是在遵循原合同基础上订立的，由此得出双方当事人并无变更原合同的意思表示，即没有因新合同发生而使旧合同消灭的意思表示，故对bb公司认为《还款协议》是对原合同变更的主张，本院不予支持。双方当事人在2000年9月1日《销售协议》中约定bb公司自货物发运之日起，三个月内将货款一次性结清。bb公司未在三个月履行期限内完全付款，属于违约。关于双方在20_年8月6日签订的补充合同中约定：“待工程款到帐后一星期内结清”和在《还款协议》中约定：“到20_年末，甲方保证按……。”此约定的履行期限不明确，仅是bb公司对还款的保证，并未实际履行，不应认为是对第一份合同中所约定的货发后三个月履行期限的变更。故对bb公司认为合同未到履行期限，其没有违约的上诉主张，本院不予支持;（2）关于违约金问题。双方当事人在第一份合同中约定应按总货款1‰的比例计算过高，根据《民法典》之规定，应予以适当调整，改为按中国人民银行规定的计收逾期贷款利率的标准计算。具体计算方法是：2000年所发货物的欠款从 20_年1月1日起计算逾期付款违约金;20_
显示全部
收起