趣历史

当前位置:首页 > 合同协议 > 装修合同

装修合同违约怎么起诉范文推荐14篇

作者:文/会员上传 来源:网络收集 时间:2024-04-16 17:58:26 阅读:334

文章导读:装修合同违约怎么起诉范文 第一篇委托方(甲方):______________承接方(乙方):______________甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本......

装修合同违约怎么起诉范文 第一篇

委托方(甲方):______________

承接方(乙方):______________

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

1.工程地址:_______________________。

2.居室规格:房型___层(式)___室___厅___厨___卫。

(1)___室,计___平方米;

(2)___厅,计____平方米;

(3)___厨房,计___平方米;

(4)___卫生间,计___平方米;

(5)___阳台,计___平方米;

(6)___过道,计___平方米;

(7)其他(注明部位)___,计___平方米。

总计:施工面积___平方米。

3.施工内容:详见本合同附件《家庭装潢施工内容单》和施工图。

4.委托方式:_____________________。

5.工程开工日期:___年___月___日。

6.工程竣工日期:___年___月____日。

工程总天数:_________天。

工程价款(金额大写)___元,详见本合同附件《家庭装潢工程材料预算表》。

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件《家庭装潢工程材料决算清单》。

2.工程验收标准,双方同意参照____市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

4.质量检查监督部门:_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

5.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

6.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

3.甲方负责采购供应的材料、设备(详见本合同附件《甲方提供装潢材料清单》的内容),应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

1.合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(___年___月___日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的'1%作为误工费支付给乙方___元。

2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

1.工程质量验收,详见本合同附件《家庭装潢工程质量验收表》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。

1.甲方

(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

(2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

(3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。

2.乙方

(1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必须有法人代表的委托证书。

(2)指派(姓名)_________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

(3)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

(4)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。

(5)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为______个月。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

1.本合同履行期间,双方如发生争议,可向____________仲裁委员会申请仲裁。

2.本合同签订人所填写的地址信息,将作为通知、信件、法律文书等一切书面文件的送达地址。若按该地址送达的相关文件无人签收或被拒绝签收,则文件退回之日视为送达之日。

双方确认的送达地址如下:

甲方地址:____________邮政编码:____________收件人:____________

手机号码:____________电子邮箱:____________

乙方地址:____________邮政编码:____________收件人:____________

手机号码:____________电子邮箱:____________

在不限制前款规定效力的前提下,本合同项下任何一方以预留之手机号码/电子邮件地址向另一方预留之手机号码/电子邮件地址以发送短信、彩信、电子邮件等形式发送任何通知、信件、法律文书之日即视为已送达。

任何一方于本合同项下预留之送达地址、接受通知之手机号码/电子邮件地址变更,应在变更后3日内书面通知对方,否则,相关文件通过上述地址/电话/电子邮箱送达后视为送达,由此产生的法律后果由被送达方承担。

1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式________份,甲乙双方及见证部门各执1份。

甲方(业主):__________(签章)乙方:_________(签章)

__________年_______月____日__________年_______月____日

装修合同违约怎么起诉范文 第二篇

原告::____设计院

住所:__________________

法定代表人:________________电话:___

被告:____房地产开发有限公司

住所:__________________

法定代表人:________________电话:______

诉讼请求:

1、 支付设计费____元及逾期支付的利息____元;

2、 支付违约金____元(或赔偿经济损失____元);

3、 本案诉讼费由被告承担。

事实和理由:

____年__月__日,原告和被告签订了一份《__工程设计合同》,约定设计费金额为人民币____元,付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时,并约定逾期付款按每日__‰支付违约金。合同签订后,我院已按约定履行了全部合同义务,而被告却未按合同完全履行义务,仅陆续支付____元,尚欠设计费____元至今未付。经催要未果,故原告诉至贵院,请求支持原告的诉讼请求,以维护原告的合法权益。

_____人民法院

具状人:____设计院(盖章)

法定代表人:____(签章)

____年__月__日

附:合同副本____份。

本诉状副本___份。

其它证明文件__份。

装修合同违约怎么起诉范文 第三篇

民事起诉状 原告:XX行 地址: 电话: 法定代表人: 被告

一:A公司 地址: 电话: 法定代表人: 被告

二:B公司 地址: 电话: 法定代表人: 案由:金融借款合同纠纷 诉讼请求:

1、判令被告一支付原告贷款本金30,000,000元,截至________年____月____日的利息共计100,000元(按XX行同期利率计算)。

2、判令被告二对以上诉讼请求承担连带责任。

3、判令二被告共同承担本案的诉讼费用。 事实与理由:________年____月____日,原告与被告一签订了一份《借款合同》(见证据

一),双方约定被告一向原告借款3000万元人民币,借款期限为________年。同日,原告与被告二签订了一份《保证合同》(见证据

二),双方约定被告二为上述借款提供保证担保,但没有明确保证方式。合同签订后,原告于________年____月____日通过XX行转账的方式将3000万元打入了被告一的账户。借款到期后,原告多次催还,但被告一以各种理由进行拖延和推搪,至今未清偿其所欠原告的借款。同时原告也致函被告二,请求其代被告一偿还借款,但被告二却拒绝偿还。 原告认为,原、被告之间签订的《借款合同》和《保证合同》是合法有效的,原告已按合同的约定向被告一支付了借款,但借款到期后,被告一却未能清偿,被告二也拒绝承担保证责任,二被告的.行为是严重的违约行为。根据《xxx民法典》第十九条的规定,当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任,因此,二被告应当承担连带责任。 综上所述,原告为了维护自身的合法权益,根据《xxx民事诉讼法》的相关规定,向贵院提起民事诉讼,希依法公判。 此致 人民法院 具状人:XX行 法定代表人:________年月____日 附:

1、本状副本1份;

2、书证5份

装修合同违约怎么起诉范文 第四篇

原告:,男,族,年月日出生,住

电话:13810。

被告:上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司。

住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号

法人代表

电话:

被告:百居(*)家居有限公司北京经济技术开发区店

住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号

法人代表

电话:

案由:装饰装修合同纠纷

诉讼请求:

1、请求法院依法判令被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司继续履行《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。

2、请求法院依法判令被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司向原告支付违约金(自20_年10月26日起至工程交付之日止,每日按工程造价的2‰计算)。

3、请求法院依法判令百居(*)家居有限公司北京经济技术开发区店继续履行《内购材料供应合同》。

4、诉讼费用由被告承担。

起诉事实与理由:

原告为了装修购买的位于北京市大兴区的房屋,于20_年4月20日与被告上海百居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司(以下称百居开发区分公司)签订了《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》,与百居(*)家居有限公司北京经济技术开发区店(以下称百居开发区店)签订了《内购材料供应合同》。二被告同属上海百安居公司,共同收取工程款。合同约定,由百居开发区分公司负责施工,工程款共计元,工期75天,百安居采取特有的“清包工、陪购材料”的.方式,原告所需装修材料必需在被告百居开发区店购买。合同签订后原告根据被告提供的预算在20_年月日至20_年月日往二被告共用的资金卡内付了材料款和人工费等共计0元,此款现仍有余额。

20_年月日开始施工后先后出现了多处质量问题,经与被告百居开发区分公司多次协商,最后双方于20_年10月26日达成解决方案,赔偿原告损失49593元。此后由于被告方施工负责人变动等原因工程一直处于半停工状态,原告多次向百安居领导投诉、协商未果。20_年6月22日被告方店长带工人在卫生间施工时违章操作,造成重大安全隐患,被小区物业责令整改,并告知以后由原告承担相应责任。原告与被告的争议一直不能协商解决投诉至北京市工商局消保科,在该科的多次调解下百安居领导在20_年7月31日答应保证在一周内工程完工交付使用,可是事后工程仍然处于停工状态。

现在室内原告定制的嵌入墙内的十余组壁柜还没有安装,后续的电线、管道等附属设施无法安装。由于工程停工时间长已装修部分无人维护造成墙面乳胶漆发黄,7扇木门和4个房屋的实木地板起翘开裂,这些质量问题难以完全修复。

被告工期延误已达二年多之久,理应继续履行合同、继续施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告。由于被告的违约行为造成原告二年多不能入住使用房屋,以及装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的经济损失,被告理应承担违约责任。为此特提起诉讼,请依法裁决。7胶部7年修工程讯

北京市大兴区人民法院

起诉人:

装修合同纠纷起诉状范本 (菁华1篇)(扩展4)

——保证合同纠纷起诉状范本 (菁华2篇)

装修合同违约怎么起诉范文 第五篇

委托方(甲方):

承接方(乙方):

工程项目:____________________________________。

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条:工程概况

1.工程地址:_______________________________________________。

2.施工内容:_______________________________________________。

3.委托方式:______________________________________________。

4.工程开工日期:______年_____月_____日

5.工程竣工日期:______年_____月_____日

工程总天数:________天

第二条:工程价款

工程价款(金额大写)_____________________元

第三条:保修期

保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为__个月。

第四条:违约责任

1.合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务,如有违约应按合同总金额5%支付违约金。

第五条:争议解决

1.本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。

2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向睢县人民法院提起诉讼。

第六条:合同生效

1.本合同双方盖章,签字后生效。

2.本合同甲乙双方各执壹份。

甲方:(签章)

乙方:(签章)

_______年____月____日

另附装修房屋工、料价格表和自购室内家具等价格表。

装修费

1、墙地砖:客厅、厨房、卫生间:21000元(大自然牌)。

2、大理石:门槛、飘窗、卫生间台盆金线米黄、中国黑等:5550元。

3、地板:房间、起居室:x元。

4、坐便器:x元(箭牌)。

5、龙头:淋浴房、台盆、水漕、洗衣机:x元。

6、拖把头(2个)及落水:x元(克莱顿)。

7、地漏、铜角阀:x元。

8、板材、线条:x元。

9、吊顶材料:x元。

10、门类:房门、移门:x元。

11、家具五金:合页、吊轮、吊轨、门吸等x元。

12、油漆涂料、辅料等:立邦、鸽牌x元。

13、能率热水器x元。

14、开心脱排+煤气灶x元。

15、奥普浴霸(2个)x元。

16、水管,尊雅PPR热熔管x元。

17、熊猫电线x元。

18、象牌水泥x元。

19、其他辅料:黄沙、钉子、胶水、麻花钻等x元;水暖五金等x元;电工辅料x元。

20、人工费x元

21、设计费、管理费、税金等:x元(左右)

以上全包装修费用合计:x元(左右)

自购部分(估价)

1、整体橱柜:(吉林森工露水河板、纯亚克力台面)x元。

2、全套柏木家具:x元。

3、开关插座,朗能或西蒙50个x元。

4、防盗门,步阳防盗门x元。

5、天普太阳能热水器TP1800/20—24x元。

6、封阳台(2个)、半封露台x元。

7、雨逢蒙元。

8、台盆、台盆柜、龙头等x元。

9、主卧衣柜、床、床头柜x元。

10、沙发x元。

11、灯具x元。

12、窗帘x元。

13、液晶电视4台x元

合计:x元(左右)装修及自购总计费用x(x)元整。

装修合同违约怎么起诉范文 第六篇

原告:有限公司

住所: 市 区 路 号

法定代表人: 职务:董事长/总经理

被告::有限公司

住所: 市 区 路 号

法定代表人: 职务:董事长/总经理

诉讼请求

一、请求判令被告支付给原告货款 元;

二、请求判令被告支付逾期付款违约金 元;

三、请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。

事实与理由

年 月 日,被告从原告处购得 元货物,根据合同约定,付款时间是 ,但至今未付货款。

故为维护自己的合法权益,特向贵院提起诉讼,望予支持。

人民法院

具状人: 有限公司

年 月 日

装修合同违约怎么起诉范文 第七篇

原告:

住址:

身份证号码:

被告:

住址:

身份证号码:

诉讼请求:

1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

2、判决被告返还原告剩余房款______元整;

3、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由:

原告于______年_____月_____日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告购买被告拟建造的位于____县_____的一套面积为_____*方米的商品房,该房屋为______号,交房日期为______年_____月_____日之前。协议生效后,原告如约向被告一次性支付总房款_____元。但是,被告却迟迟没有建造该房屋,超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行交房义务,导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定:“出卖人逾期超过45日未能交房的,买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同,返还已付房款,但被告到目前为止只返还给原告房款______元,迟迟不予返还剩余房款,未能承担相应的违约责任。现诉诸法院,请求法院判如所求!

_______人民法院

具状人:________

______年_____月_____日

起诉状副本____份;

证据材料副本____份。

装修合同纠纷起诉状范本 (菁华1篇)(扩展3)

——装修合同纠纷起诉状

装修合同违约怎么起诉范文 第八篇

甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)

甲方将工程承包给乙方,依据《xxx合同法》,结合本工程具体情况,经双方友好协商,特签订本合同,以共同信守和履行,门窗装修合同书。

包工包料,制作安装。

自年月日至年月日止,共计天。若出现停电或气候原因影响施工,工期可做相应顺延。

本工程实行固定单价元/平方米,工程量平方米,总造价约元。工程交工时,以实际发生并双方测量认可的工程量结算。

乙方进场甲方付工程款;门窗框安装完甲方付工程价款的;工程完工甲方付工程款。

1、材料要求:型材玻璃:钢衬。

2、安装要求:按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。

甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督,乙方必须予以配合。

该工程的保修期为壹年,保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格证之次日算起。

1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。

2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。

3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。

4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。

5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。

6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。

1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。

2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。

3、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务,且承担由此发生的费用。

4、乙方有在保修期内及时进行维修的义务,并承担相应的费用。

1、甲方有对门窗进行变更的权利,但必须以书面形式通知乙方。

2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的,该费用由甲方承担。

3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长,则合同工期相应顺延。

1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时,甲乙双方应及时协商解决,解决结果形成书面纪要。

2、若争议双方,协商不成可申请人民法院裁决。

本合同一式两份,具有同等的法律效力,甲乙双方各持一份。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

代理人:代理人:

装修合同违约怎么起诉范文 第九篇

工程名称:中国建设银行股份有限公司如皋支行装修改造工程发

包 方:中国建设银行股份有限公司如皋支行

承 包 方:大连建筑设计装饰工程有限公司 签订日期xx年6月20日

第一部分 装修拆除合同协议书

发包人(全称): 中国建设银行股份有限公司如皋支行 承包人(全称): 大连建筑设计装饰工程有限公司

依照《xxx装修拆除合同法》、 《xxx建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修改造工程施工事项协商一致,订立本装修拆除合同。

一、工 程 概 况

工程名称:中国建设银行股份有限公司如皋支行装修改造工程 工程地点:江苏省如皋市海阳路

工程内容: 外墙干挂石材;室内装饰装修(含电气、给排水);布设监控、

网络、电话线路及设备安装

二、工程承包范围

承包范围: 包工包料

三、合 同 工 期

开工日期:10年7月 1日 竣工日期:10年8月 31日 装修拆除合同工期总日历天数62 天。

四、质 量 标 准

工程质量标准:

五、装修拆除合同预算价款

金额(人民币)大写:壹佰捌拾叁万伍仟玖佰玖拾伍元 人民币小写:1835995 元

六、组成装修拆除合同的文件

组成本装修拆除合同的文件包括: 1.本装修拆除合同协议书 2.本装修拆除合同专用条款 3.本装修拆除合同通用条款

4.标准、规范及有关技术文件 5.图纸

合 格七、本协议书中有关词语含义与本装修拆除合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照装修拆除合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照装修拆除合同约定的期限和方式支付装修拆除合同价款及其他应当支付的款项。

十、装修拆除合同生效

装修拆除合同订立时间: 10 年6月20日 装修拆除合同订立地点: 如皋市支行本装修拆除合同双方签字后生效: 发包人:(公章)

地址:江苏省如皋市海阳路

装修合同违约怎么起诉范文 第十篇

原告:______________________,女

__________年_____月_____日出生,_____族

住_______________________________

身份证号码

被告:____________房地产开发有限公司

住所地______________________________

实际经营地_________________________

注册号_______________________________

法定代表人____________,系公司董事长。

案由:商品房预售合同纠纷

诉讼请求:

判令被告向原告支付逾期交房违约金_______________元及其自__________年_____月_____日至实际支付之日的利息,暂计至__________年_____月_____日为_______________元,以上合计_______________元;

判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由:

__________年_____月_____日,原告与被告签订了编号为__________的《商品房预售合同》。根据该合同的约定,被告应在__________年_____月_____日前向原告交付房屋,否则需向原告支付逾期交房的违约金;违约金自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止,依原告全部已付款的万分之一按日计算,并于实际交房之日起30内向原告支付。

__________年_____月_____日,原告向被告支付了全部购房款,但是被告未按照合同约定时间交付房屋。__________年_____月_____日,原告与被告签订了《补充协议》,被告承诺在______年___月___日前交付房屋。据此协议,被告逾期交房的违约金仍按《商品房预售合同》中约定的交房日期即__________年_____月_____日之次日起计算。

__________年_____月_____日,被告向原告发出了《关于推迟交房的致歉信》。在该致歉信中,被告明确说明,“我司将严格依照与您签署的《北京市商品房预售合同》约定的方式向您支付违约金”。直到__________年_____月_____日,被告方将《商品房预售合同》项下的房屋交付给原告。

根据被告逾期交付房屋的事实以及双方关于违约金的约定,被告应当向原告支付自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日止的违约金及其利息。被告在实际交付房屋之日___日内未向原告支付违约金。原告多次要求被告支付违约金,被告始终不支付。______年___月,原告委托律师向被告发出《律师函》,被告签收后仍不向原告支付违约金。

综上所述,为维护合法权益,原告根据我国法律的相关规定,向贵院提起诉讼,恳请贵院支持原告的诉讼请求。

______________人民法院

起诉人(签字):_________

_______年____月________日

装修合同纠纷起诉状范本 (菁华1篇)(扩展2)

——购销合同纠纷起诉状范本 (菁华1篇)

装修合同违约怎么起诉范文 第十一篇

原告:

身份证号:

被告一:

身份证号:

被告二:

身份证号:

诉讼请求:

1、判令被告偿还原告借款人民币______元、及违约金_____元。(违约金为每天____%本金计算,从_____年______月_____日起计至被告付清全部款项之日止,现暂计至_____年______月_____日)。

2、判令被告对上述款项的清偿承担连带责任。

3、判令两被告承担本案全部诉讼费用。

事实和理由:

_____年______月_____日,第一被告因经营用款,向原告借款人民币_____元。双方约定借款期限为_____年_____月____日日至_____年_____月____日,若逾期还款则应每天支付本金____%的违约金。

为保证还款,第二被告同意对以上借款及违约金提供连带责任保证,但是,在借款期限届满后,经原告多次催讨,两被告都拒绝偿还借款。

因此,为维护原告合法权益,特向贵院提起诉讼,请求贵院判如所请。

________人民法院

起诉人:_________

_____年_____月____日

起诉状副本____份;

证据材料副本____份。

装修合同违约怎么起诉范文 第十二篇

原告:___,女,1981年2月5日出生,汉族,无业,住____,身份证号码__________________.

法定代表人___,系公司董事长。

案由:商品房预售合同纠纷

诉讼请求:

1.判令被告向原告支付逾期交房违约金元及其自年1月10日至实际支付之日的利息,暂计至年3月20日为元,以上合计元;

2.判令被告承担本案诉讼费用。

事实与理由:

年12月31日,原告与被告签订了编号为Y___的《商品房预售合同》。根据该合同的约定,被告应在年8月30日前向原告交付房屋,否则需向原告支付逾期交房的违约金;违约金自约定的交房期限届满之次日起至实际交付之日止,依原告全部已付款的万分之一按日计算,并于实际交房之日起30内向原告支付。

年1月22日,原告向被告支付了全部购房款,但是被告未按照合同约定时间交付房屋。年10月7日,原告与被告签订了《补充协议》,被告承诺在年5月30日前交付房屋。据此协议,被告逾期交房的违约金仍按《商品房预售合同》中约定的交房日期即年8月30日之次日起计算。

年8月18日,被告向原告发出了《关于推迟交房的致歉信》。在该致歉信中,被告明确说明,“我司将严格依照与您签署的《北京市商品房预售合同》约定的方式向您支付违约金”。直到年12月10日,被告方将《商品房预售合同》项下的房屋交付给原告。

根据被告逾期交付房屋的事实以及双方关于违约金的约定,被告应当向原告支付自年8月31日起至年12月10日止的违约金及其利息。被告在实际交付房屋之日30日内未向原告支付违约金。原告多次要求被告支付违约金,被告始终不支付。年1月,原告委托律师向被告发出《律师函》,被告签收后仍不向原告支付违约金。

综上所述,为维护合法权益,原告根据我国法律的相关规定,向贵院提起诉讼,恳请贵院支持原告的诉讼请求。

__人民法院

起诉人(签字):

__年_月__日

装修合同违约怎么起诉范文 第十三篇

原告:_________________

地址:_________________

法定代表人:_________________

被告:_________________

地址:_________________

法定代表人:_________________

诉讼请求:_________________

1、判令被告向原告返还全部货款人民币96000元,利息人民币_____元(截止20XX_____年_____月_____日,请求支持至实际支付之日,按照同期银行贷款利率计算);

2、判令被告向原告赔偿因其违约给原告造成的全部损失计人民币_____元;

3、判令被告承担本案的全部诉讼费用。

事实和理由:_________________

201*年3月7日,原告与被告于南京市*区签署了《采购合同》(合同编号:_________________RJCH20XX0315),约定原告向被告采购2吨DW萃取剂,合同价款为人民币96000元,若货到后经检验不合格的,原告有权退货,被告应在收到原告退货通知后一周内到原告处自提货;《采购合同》还约定,被告违反合同约定的,原告有权解除合同,被告应在三日内返还合同价款,并承担由此给原告造成的损失。

合同签订后,原告于20XX年3月21日向被告支付了全部货款并于20XX年3月29日对被告所供货物进行了取样检验,检验结果显示货物质量不合格,原告遂通知被告解除《采购合同》,并要求被告返还全部货款,被告于20XX年5月23日向原告发函表示愿意在20XX年5月29日退还货款,但此后被告并未按期退款,虽经原告多次催收,被告对此置之不理。被告的上述违约行为已经严重损害了原告的合法权利。根据《xxx民事诉讼法》相关规定,原告依法向贵院提起诉讼,请求贵院查明事实,依法裁判,支持原告的诉讼请求。

区人民法院

具状人:_________________有限公司

_____________年__________月__________日

装修合同纠纷起诉状范本 (菁华1篇)(扩展7)

——担保合同纠纷起诉状范本 (菁华1篇)

装修合同违约怎么起诉范文 第十四篇

金融借款合同纠纷**状

民事**状

原告:XX银行

地址:

电话:

法定代表人:

被告一:A公司

地址:

电话:

法定代表人:

被告二:B公司

地址:

电话:

法定代表人:

案由:金融借款合同纠纷

诉讼请求:

1、判令被告一支付原告贷款本金30,000,000元,截至20xx年5月12日的利息共计100,000元(按银行同期利率计算)。

2、判令被告二对以上诉讼请求承担连带责任。

3、判令二被告共同承担本案的诉讼费用。

事实与理由:

20xx年5月12日,原告与被告一签订了一份《借款合同》(见证据一),双方约定被告一向原告借款3000万元人民币,借款期限为六年。同日,原告与被告二签订了一份《保证合同》(见证据二),双方约定被告二为上述借款提供保证担保,但没有明确保证方式。合同签订后,原告于20xx年5月13日通过银行转账的方式将3000万元打入了被告一的账户。借款到期后,原告多次催还,但被告一以各种理由进行拖延和推搪,至今未清偿其所欠原告的借款。同时原告也致函被告二,请求其代被告一偿还借款,但被告二却拒绝偿还。

原告认为,原、被告之间签订的《借款合同》和《保证合同》是合法有效的,原告已按合同的约定向被告一支付了借款,但借款到期后,被告一却未能清偿,被告二也拒绝承担保证责任,二被告的行为是严重的违约行为。根据《xxx担保法》第十九条的`规定,当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任,因此,二被告应当承担连带责任。

综上所述,原告为了维护自身的合法权益,根据《xxx民事诉讼法》的相关规定,向贵院提起民事诉讼,希依法公判。

XX人民法院

具状人:XX银行

法定代表人:

20xx年xx月10日

附:1、本状副本1份;

2、书证5份。

装修合同纠纷起诉状范本 (菁华1篇)(扩展6)

——买卖合同纠纷起诉状范文 (菁华1篇)

显示全部

收起

TAG: